construction d'une école maternelle 6 classes sur le site de La Ramade pour accueillir à terme les élèves de l'école Montaigne et mise en état correct avec extension de la maternelle Condorcet L'Opération consiste en l'enchaînement de 2 opérations liées l'une à l'autre (La Ramade puis Condorcet) et intégrant une opération tiroir de relogement sur un 3ème site (école Montaigne). La part de l'enveloppe prévisionnelle affectée au présent marché de conception et réalisation par le maître de l'ouvrage pour la part " marché de conception ¿ réalisation " est de 7.700.000 euro(s) HT (9.240.000 euro(s) (T.T.C.)), valeur septembre 2021 (montant toutes dépenses confondues du marché) Durée prévisionnelle d'exécution des prestations : 35 mois (7 mois d'études de conception - 28 mois de travaux) Objectifs de livraison : - école maternelle La Ramade : rentrée scolaire 2024/2025 - école maternelle Condorcet : rentrée scolaire 2025/2026
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-10-25.
L'appel d'offres a été publié le 2021-09-23.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“conception realisation - construction de l'école maternelle La Ramade et mise en état correct de l'école maternelle Condorcet à Lormont”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments scolaires📦
Brève description:
“construction d'une école maternelle 6 classes sur le site de La Ramade pour accueillir à terme les élèves de l'école Montaigne et mise en état correct avec...”
Brève description
construction d'une école maternelle 6 classes sur le site de La Ramade pour accueillir à terme les élèves de l'école Montaigne et mise en état correct avec extension de la maternelle Condorcet L'Opération consiste en l'enchaînement de 2 opérations liées l'une à l'autre (La Ramade puis Condorcet) et intégrant une opération tiroir de relogement sur un 3ème site (école Montaigne). La part de l'enveloppe prévisionnelle affectée au présent marché de conception et réalisation par le maître de l'ouvrage pour la part " marché de conception ¿ réalisation " est de 7.700.000 euro(s) HT (9.240.000 euro(s) (T.T.C.)), valeur septembre 2021 (montant toutes dépenses confondues du marché) Durée prévisionnelle d'exécution des prestations : 35 mois (7 mois d'études de conception - 28 mois de travaux) Objectifs de livraison : - école maternelle La Ramade : rentrée scolaire 2024/2025 - école maternelle Condorcet : rentrée scolaire 2025/2026
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments scolaires📦
Lieu d'exécution: Gironde🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“site La Ramade : rue Paul Prévost / rue René Gaudin Site Condorcet : rue de Valvert 33310 LORMONT”
Description du marché:
“forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Cette opération sera menée via un marché de conception réalisation avec " engagement...”
Description du marché
forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Cette opération sera menée via un marché de conception réalisation avec " engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique " et est motivé pour les autres raisons suivantes : Bordeaux Métropole s'inscrit dans une volonté d'exemplarité énergétique et environnementale telle que définie par le décret 2016-1821, en date du 21 décembre 2016, à travers :
Un niveau de performance énergétique des bâtiments existants de l'école Condorcet après mise en état correct de 80 kwh/m²/an en énergie finale
un niveau de performance pour les extensions de l'école Condorcet et la construction de l'école La Ramade permettant de répondre aux exigences Energie 3 et Carbone 2 de la démarche E+/C-Voire l'atteinte du niveau Energie 4 et carbone 2 pour les parties de constructions neuves, soit le niveau d'exigence le plus élevé du référentiel
L'Opération comprenant des interventions sur des bâtiments existants, il sera en outre exigé un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique. Cet engagement principal sera complété par des garanties de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service et / ou d'efficacité énergétique et / ou d'incidence écologique : performances mesurables.
La recherche d'une exploitation / maintenance facilitée, basée sur des solutions techniques simples et éprouvées.
L'opération devra impérativement permettre la continuité de fonctionnement des écoles maternelles Montaigne et Condorcet pendant les travaux. Ainsi, les groupements pourront être amené à faire des propositions de phasages permettant d'optimiser les délais des travaux, les coûts liés au relogement, à condition de maintenir des conditions de sécurité optimales pour les utilisateurs. La maîtrise des délais doit permettre de proposer de meilleurs plannings, de les tenir et donc de limiter au maximum les désagréments des chantiers pour la communauté éducative avec les objectifs suivants :
Ouverture de l'école maternelle La Ramade : au plus tard à la rentrée 2024/2025
Remise en activité de l'école maternelle Condorcet réhabilitée : au plus tard à la rentrée 2025/2026
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 35
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun cas d'exclusion des procédures de marchés publics Option 1 : choix du DUME (recommandé) : DUME...”
Liste et brève description des conditions
déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun cas d'exclusion des procédures de marchés publics Option 1 : choix du DUME (recommandé) : DUME complété (format XML et Pdf) Option 2 : choix formulaires Dc1 et Dc2 (cf. Www.economie.gouv.fr) - dc1 et DCE complétés - déclaration sur l'honneur justifiant du respect des obligations issues du droit social et du droit environnemental;
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: critères de sélection tels que mentionnés dans les document de la consultation
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: critères de sélection tels que mentionnés dans les document de la consultation
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai...”
Conditions d'exécution du contrat
consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du contrat.prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables mensuellement. Avance de 15,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-10-25
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“la candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la...”
la candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation : 2021-cabm-0108 Une visite sur site est obligatoire. L'Offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : Une visite sera organisée pour présentation du projet et visite du site avec les candidats retenus. La date et les modalités de visite seront communiquées ultérieurement en début de phase2
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9, Rue Tastet CS 21490
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 3556993800📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr📧
Fax: +33 3556243903 📠
URL: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: ccira de Bordeaux
Adresse postale: 103b, rue Belleville BP 952
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat....”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. -Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. -Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 188-488021 (2021-09-23)