AOO rénovation électrique CP Bois-d'Arcy

Avis de marché (2021-03-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'équipement électrique
Numéro de référence: Cpbdarenovelec
Brève description:
“Le présent marché a pour objet les travaux de rénovation des installations électriques du Centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy. «Travaux de VRD, voiries et...”    Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'équipement électrique 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Direction interrégionale des services pénitentiaires
Adresse postale: 3 avenue de la Division Leclerc
Code postal: 94260
Commune postale: Fresnes
Contact
Adresse Internet: http://WWW.MARCHES-PUBLICS.GOUV.FR 🌏
Courrier électronique: liste.disp-paris.dai-marche-public@justice.fr 📧
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=726850&orgAcronyme=d3f 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-03-19 📅
Date limite de soumission: 2021-05-19 📅
Date de publication: 2021-03-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 058-145567
Numéro JO-S: 58

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Le présent marché a pour objet les travaux de rénovation des installations électriques du Centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy. «Travaux de VRD, voiries et...”    Afficher plus
Durée de l'accord: 812 jours

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2021-05-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2021/S 058-145567 (2021-03-19)