aménagement de l'entrée de Gustavia
Collectivité de Saint-Barthélemy
aménagement de l'entrée de Gustavia
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2022-01-07. L'appel d'offres a été publié le 2021-11-30.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2021-11-30 | Avis de marché |
| 2021-12-16 | Informations complémentaires |
| 2022-03-23 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2021-11-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages maritimes
Numéro de référence: 2021/DST/SO/44
Brève description: aménagement de l'entrée de Gustavia
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages maritimes 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages maritimes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guadeloupe 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: collectivité de Saint-Barthélemy
Adresse postale: la pointe - bP 113 - gUSTAVIA
Code postal: 97098
Commune postale: Saint-Barthelemy
Contact
Adresse Internet: http://www.comstbarth.fr 🌏
Courrier électronique: dst@comstbarth.fr 📧
URL des documents: https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_nQ2me9UI5Z 🌏
URL pour la participation: https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_nQ2me9UI5Z 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-30 📅
Date limite de soumission: 2022-01-07 📅
Date de publication: 2021-12-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 235-615500
Numéro JO-S: 235
Informations complémentaires
ouverture en CAP
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 6 500 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 10 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: gustavia - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-01-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:15
Lieu: salle du Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Barthélemy
Informations complémentaires: ouverture en CAP
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21971123100072
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_nQ2me9UI5Z 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Saint-Barthélemy
Adresse postale: 6 rue Victor Hugues
Commune postale: Basse Terre
Code postal: 97100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +590 590814538 📞
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 📧
Fax: +590 590819670 📠
Source: OJS 2021/S 235-615500 (2021-11-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages maritimes
Numéro de référence: 2021/DST/SO/44
Brève description: aménagement de l'entrée de Gustavia
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages maritimes 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages maritimes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guadeloupe 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: collectivité de Saint-Barthélemy
Adresse postale: la pointe - bP 113 - gUSTAVIA
Code postal: 97098
Commune postale: Saint-Barthelemy
Contact
Adresse Internet: http://www.comstbarth.fr 🌏
Courrier électronique: dst@comstbarth.fr 📧
URL des documents: https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_nQ2me9UI5Z 🌏
URL pour la participation: https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_nQ2me9UI5Z 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-30 📅
Date limite de soumission: 2022-01-07 📅
Date de publication: 2021-12-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 235-615500
Numéro JO-S: 235
Informations complémentaires
ouverture en CAP
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 6 500 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 10 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: gustavia - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-01-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:15
Lieu: salle du Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Barthélemy
Informations complémentaires: ouverture en CAP
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21971123100072
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_nQ2me9UI5Z 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Saint-Barthélemy
Adresse postale: 6 rue Victor Hugues
Commune postale: Basse Terre
Code postal: 97100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +590 590814538 📞
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 📧
Fax: +590 590819670 📠
Source: OJS 2021/S 235-615500 (2021-11-30)
Informations complémentaires (2021-12-16)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-12-16 📅
Date limite de soumission: 2022-01-18 📅
Date de publication: 2021-12-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 247-652163
Se réfère à l'avis: 2021/S 235-615500
Numéro JO-S: 247
Informations complémentaires
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-12-16 📅
Date limite de soumission: 2022-01-18 📅
Date de publication: 2021-12-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 247-652163
Se réfère à l'avis: 2021/S 235-615500
Numéro JO-S: 247
Informations complémentaires
pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande au moyen du profil d'acheteur au plus tard avant le 10/01/2022
Source: OJS 2021/S 247-652163 (2021-12-16)
Avis d'attribution de marché (2022-03-23)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 3 885 276 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-23 📅
Date de publication: 2022-03-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 061-159568
Numéro JO-S: 61
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 3
Critère de qualité (nom): Critère performances en matière de protection de l'environnement
Critère de qualité (pondération): 1
Critère de qualité (nom): Critère sécurisation du chantier
Critère valeur technique
Critère de qualité (pondération): 2
Prix (pondération): 3
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-03-10 📅
Nom: sarl arc saint barth
Adresse postale: bp 1038 - les Mangliers Saint Jean
Commune postale: Saint-Barthelemy
Code postal: 97133
Pays: France 🇫🇷
Guadeloupe 🏙️
Valeur totale du marché: 3 885 276 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Source: OJS 2022/S 061-159568 (2022-03-23)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 3 885 276 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-23 📅
Date de publication: 2022-03-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 061-159568
Numéro JO-S: 61
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 3
Critère de qualité (nom): Critère performances en matière de protection de l'environnement
Critère de qualité (pondération): 1
Critère de qualité (nom): Critère sécurisation du chantier
Critère valeur technique
Critère de qualité (pondération): 2
Prix (pondération): 3
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-03-10 📅
Nom: sarl arc saint barth
Adresse postale: bp 1038 - les Mangliers Saint Jean
Commune postale: Saint-Barthelemy
Code postal: 97133
Pays: France 🇫🇷
Guadeloupe 🏙️
Valeur totale du marché: 3 885 276 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Source: OJS 2022/S 061-159568 (2022-03-23)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕