Travaux pour la transformation d'un immeuble de bureaux en 71 logements, deux commerces, un loge et l'aménagement des locaux de la direction de la propreté et de l'eau 98 quai de la Rapée, 75012 Paris
Le marché comporte:
— un projet de logements:commerces: 71 logements, deux locaux d'activités et un loge de gardien; du R-2 au R+7. SU: 4 797 m + 534 m commerces;
— un projet de la DPE: l'aménagement des locaux de la direction propreté et de l'eau (bureaux et locaux techniques), aux niveaux R-2; R-1; Rdc et Entresol. Surface: 621 m.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-07-15.
L'appel d'offres a été publié le 2020-05-07.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2020-05-07) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Elogie-SIEMP
Numéro d'enregistrement national: 55203820000069
Adresse postale: 8 boulevard d'Indochine
Commune postale: Paris Cedex 19
Code postal: 75924
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: appel.offres@elogie-siemp.paris📧
Région: Paris🏙️
URL: http://www.elogie-siemp.paris🌏 Communication
URL des documents: http://marches-publics.info🌏
URL de participation: http://marches-publics.info🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux pour la transformation d'un immeuble de bureaux en 71 logements, deux commerces, un loge et l'aménagement des locaux de la direction de la propreté...”
Titre
Travaux pour la transformation d'un immeuble de bureaux en 71 logements, deux commerces, un loge et l'aménagement des locaux de la direction de la propreté et de l'eau 98 quai de la Rapée, 75012 Paris
2020-Tx-Emo1-0107/Jo
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction d'immeubles collectifs📦
Brève description:
“Le marché comporte:
— un projet de logements:commerces: 71 logements, deux locaux d'activités et un loge de gardien; du R-2 au R+7. SU: 4 797 m + 534 m...”
Brève description
Le marché comporte:
— un projet de logements:commerces: 71 logements, deux locaux d'activités et un loge de gardien; du R-2 au R+7. SU: 4 797 m + 534 m commerces;
— un projet de la DPE: l'aménagement des locaux de la direction propreté et de l'eau (bureaux et locaux techniques), aux niveaux R-2; R-1; Rdc et Entresol. Surface: 621 m.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'immeubles collectifs📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Description du marché:
“Le marché comporte:
— un projet de logements:commerces: 71 logements, deux locaux d'activités et un loge de gardien; du R-2 au R+7. SU: 4 797 m2 + 534 m...”
Description du marché
Le marché comporte:
— un projet de logements:commerces: 71 logements, deux locaux d'activités et un loge de gardien; du R-2 au R+7. SU: 4 797 m2 + 534 m commerces;
— un projet de la DPE: l'aménagement des locaux de la direction propreté et de l'eau (bureaux et locaux techniques), aux niveaux R-2; R-1; Rdc et Entresol. Surface: 621 m.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Une lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses cotraitants (DC1 ou DUME ou équivalent) complétée, contenant la déclaration sur l'honneur...”
Liste et brève description des conditions
Une lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses cotraitants (DC1 ou DUME ou équivalent) complétée, contenant la déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux aux article L. 2141-1 à L. 2141-5 du CCP et notamment qu'il est en règle au regard des article L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail (emploi des travailleurs handicapés).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— DC2 (ou équivalent), dans laquelle le candidat s'identifie, et précise la personne ayant le pouvoir de l'engager (pour chaque membre du groupement le cas...”
Liste et brève description des critères de sélection
— DC2 (ou équivalent), dans laquelle le candidat s'identifie, et précise la personne ayant le pouvoir de l'engager (pour chaque membre du groupement le cas échéant) intégrant la déclaration concernant le CA global du candidat et, le cas échéant, le CA du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise;
— la preuve d'une assurance des risques professionnels inhérents aux prestations qui constituent l'objet du marché en cours de validité.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu...”
Liste et brève description des critères de sélection
— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par...”
Conditions d'exécution du contrat
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 45 jours. Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-07-15
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-07-15
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.info
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site internet: www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 2020-TX-EMO1-0107 — une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont fixées dans le RC. Compte tenu du contexte sanitaire et de l'occupation temporaire du site, les dates de visites seront fixées ultérieurement. À l'issue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra nécessairement être jointe à l'offre.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: parvis du tribunal de Paris
Commune postale: Paris
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: parvis du tribunal de Paris
Commune postale: Paris
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2020/S 091-216012 (2020-05-07)
Informations complémentaires (2020-06-05) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux pour la transformation d'un immeuble de bureaux en 71 logements, 2 commerces, 1 loge et l'aménagement des locaux de la Direction de la propreté et...”
Titre
Travaux pour la transformation d'un immeuble de bureaux en 71 logements, 2 commerces, 1 loge et l'aménagement des locaux de la Direction de la propreté et de l'eau, 98 quai de la Rapée, 75012 Paris
2020-Tx-Emo1-0107/Jo
Afficher plus
Brève description:
“Le marché comporte:
— un projet de logements: commerces: 71 logements, 2 locaux d'activités et 1 loge de gardien; du R-2 au R+7. Su: 4 797 m + 534 m...”
Brève description
Le marché comporte:
— un projet de logements: commerces: 71 logements, 2 locaux d'activités et 1 loge de gardien; du R-2 au R+7. Su: 4 797 m + 534 m commerces;
— un projet de la DPE: l'aménagement des locaux de la Direction propreté et de l'eau (bureaux et locaux techniques), aux niveaux R-2; R-1; RDC et entresol. Surface: 621 m.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 091-216012
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-07-15 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-09-21 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ancienne valeur
Texte: Durée du marché: 24 mois
Nouvelle valeur
Texte:
“Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat qui devra le préciser dans l'acte d'engagement, sans toutefois dépasser le délai...”
Texte
Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat qui devra le préciser dans l'acte d'engagement, sans toutefois dépasser le délai plafond correspondant (28 mois).
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: III.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Conditions particulières d'exécution
Ancienne valeur
Texte:
“Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement.” Nouvelle valeur
Texte:
“Prestations réglées par un prix global forfaitaire et unitaires. Prix forfaitaires révisables mensuellement, prix unitaires non révisables.” Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Ancienne valeur
Texte: Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définies dans le RC.
Nouvelle valeur
Texte:
“Les sous-critères pour le jugement des offres sont les suivants:
La valeur technique de l'offre (50 %) sera appréciée au travers:
— du mémoire technique...”
Texte
Les sous-critères pour le jugement des offres sont les suivants:
La valeur technique de l'offre (50 %) sera appréciée au travers:
— du mémoire technique comprenant les rubriques ci-dessous (35 points) et comprenant les items suivants:
1) démarche environnementale: 3 points;
2) plan d'installation de chantier: 7 points;
3) planning détaillé: 7 points;
4) mode opératoire: 6 points;
5) sécurité du chantier: 5 points;
6) moyens humains et matériel: 5 points;
7) matériaux et fournitures: 2 points;
— du respect de la DPGF, de sa pertinence et de la cohérence interne de l'offre (7 points);
— du respect du BPU, de sa pertinence et de sa cohérence (3 points);
— du délai global proposé par le candidat (5 points).
Le prix est décomposé en deux sous-critères:
— DPGF: 40 points,
— DQE: 10 points.
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Ancienne valeur
Texte: Les dates de visites seront fixées ultérieurement.
Nouvelle valeur
Texte: Les dates sont précisées dans le RC.
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2020-07-15 📅
L'heure: 14:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-09-21 📅
L'heure: 14:00
Source: OJS 2020/S 110-266208 (2020-06-05)
Informations complémentaires (2020-09-04) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Élogie-SIEMP
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux pour la transformation d'un immeuble de bureaux en 71 logements, deux commerces, un loge et l'aménagement des locaux de la direction de la propreté...”
Titre
Travaux pour la transformation d'un immeuble de bureaux en 71 logements, deux commerces, un loge et l'aménagement des locaux de la direction de la propreté et de l'eau, 98 quai de la Râpée, 75012 Paris
2020-Tx-Emo1-0107/Jo
Afficher plus
Brève description:
“Le marché comporte: un projet de logements: commerces: 71 logements, deux locaux d'activités et un loge de gardien; du R-2 au R+7. Su: 4 797 m + 534 m...”
Brève description
Le marché comporte: un projet de logements: commerces: 71 logements, deux locaux d'activités et un loge de gardien; du R-2 au R+7. Su: 4 797 m + 534 m commerces.
Un projet de la DPE: l'aménagement des locaux de la direction propreté et de l'eau (bureaux et locaux techniques), aux niveaux R-2; R-1; RDC et Entresol. Surface: 621 m.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-09-21 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-09-28 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2020-09-21 📅
L'heure: 14:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-09-28 📅
L'heure: 14:00
Source: OJS 2020/S 175-421857 (2020-09-04)
Avis d'attribution de marché (2021-03-08) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Elogie-Siemp
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux pour la transformation d'un immeuble de bureaux en 71 logements, 2 commerces, 1 loge et l'aménagement des locaux de la Direction de la Propreté et...”
Titre
Travaux pour la transformation d'un immeuble de bureaux en 71 logements, 2 commerces, 1 loge et l'aménagement des locaux de la Direction de la Propreté et de l'Eau, 98 quai de la Rapée, 75012 Paris
2020-Tx-Emo1-0107/Jo
Afficher plus
Brève description:
“Le marché comporte:
— un projet de logements:commerces: 71 logements, 2 locaux d'activités et 1 loge de gardien; du R-2 au R+7. SU: 4 797 m + 534 m...”
Brève description
Le marché comporte:
— un projet de logements:commerces: 71 logements, 2 locaux d'activités et 1 loge de gardien; du R-2 au R+7. SU: 4 797 m + 534 m commerces;
— un projet de la DPE: l'aménagement des locaux de la Direction Propreté et de l'Eau (bureaux et locaux techniques), aux niveaux R-2; R-1; RDC et Entresol. Surface: 621 m.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 12 074 306 💰
Description
Description du marché:
“Le marché comporte:
— un projet de logements:commerces: 71 logements, 2 locaux d'activités et 1 loge de gardien; du R-2 au R+7. SU: 4 797 m + 534 m...”
Description du marché
Le marché comporte:
— un projet de logements:commerces: 71 logements, 2 locaux d'activités et 1 loge de gardien; du R-2 au R+7. SU: 4 797 m + 534 m commerces;
— un projet de la DPE: l'aménagement des locaux de la Direction Propreté et de l'Eau (bureaux et locaux techniques), aux niveaux R-2; R-1; RDC et Entresol. Surface: 621 m.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 091-216012
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2021-01-27 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Paris-Ouest Construction
Adresse postale: 78 boulevard Saint-Marcel
Commune postale: Paris
Code postal: 75005
Pays: France 🇫🇷
Région: Paris🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 12 074 306 💰
“Le montant comprend l'offre de base et les PSE 1,2 et 3 (hors DQE Covid).
Le marché a été signé le 27.1.2021. Il est consultable, sous réserve des secrets...”
Le montant comprend l'offre de base et les PSE 1,2 et 3 (hors DQE Covid).
Le marché a été signé le 27.1.2021. Il est consultable, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur demande adressée à Élogie-Siemp (direction de la maîtrise d'ouvrage — 8 boulevard d'Indochine — 75924 Paris Cedex 19).
Afficher plus Organe de révision
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Source: OJS 2021/S 050-122661 (2021-03-08)