Le projet a pour objet la réhabilitation totale d’un ensemble immobilier de 1870 et 1950 afin d’accueillir un restaurant d’entreprise avec tous ses équipements et services périphériques au rez-de-chaussée, 1 et 2 sous-sol. Cette réhabilitation concerne également les niveaux supérieurs (espaces tertiaires modulables) coiffant le restaurant d’entreprise et ses annexes.
L’ensemble immobilier du siège central de la Banque occupe à Paris dans le 1 arrondissement un site important délimité par les rues de Valois, du Colonel Driant, de la rue Croix des Petits Champs et de la rue de la Vrillière.
La surface concernée par les travaux est d’environ 12 000 m.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-04-03.
L'appel d'offres a été publié le 2020-03-03.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux pour l'implantation d'un restaurant d'entreprise et la réhabilitation à usage tertiaire des niveaux supérieurs au siège de la Banque de France
PN2020007”
Titre
Travaux pour l'implantation d'un restaurant d'entreprise et la réhabilitation à usage tertiaire des niveaux supérieurs au siège de la Banque de France
PN2020007
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Le projet a pour objet la réhabilitation totale d’un ensemble immobilier de 1870 et 1950 afin d’accueillir un restaurant d’entreprise avec tous ses...”
Brève description
Le projet a pour objet la réhabilitation totale d’un ensemble immobilier de 1870 et 1950 afin d’accueillir un restaurant d’entreprise avec tous ses équipements et services périphériques au rez-de-chaussée, 1 et 2 sous-sol. Cette réhabilitation concerne également les niveaux supérieurs (espaces tertiaires modulables) coiffant le restaurant d’entreprise et ses annexes.
L’ensemble immobilier du siège central de la Banque occupe à Paris dans le 1 arrondissement un site important délimité par les rues de Valois, du Colonel Driant, de la rue Croix des Petits Champs et de la rue de la Vrillière.
La surface concernée par les travaux est d’environ 12 000 m.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 32 600 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Échafaudage de façade/parapluie
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'échafaudages📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Paris.
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
— fourniture et pose des échafaudages de façade;
— fourniture et pose du parapluie sur patio;
— gestion...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
— fourniture et pose des échafaudages de façade;
— fourniture et pose du parapluie sur patio;
— gestion des EP du parapluie en coordination avec le lot gros œuvre;
— fourniture et pose et gestion des lifts;
— fourniture et pose des sapines.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 800 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 30
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Si le nombre des entreprises, dont la candidature est recevable au regard des exigences posées en III.1), est supérieur à cinq, les entreprises seront...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Si le nombre des entreprises, dont la candidature est recevable au regard des exigences posées en III.1), est supérieur à cinq, les entreprises seront sélectionnées en fonction de leur capacité technique appréciée sur la base des documents visés au point III.1.3) et par application de la pondération suivante:
— appréciation des références: 70 %;
— appréciation des certificats de qualifications professionnelles: 30 %.
En cas d'égalité de note, les candidatures classées au même dernier rang seront toutes retenues.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Le chiffre d’affaires global des candidats le plus élevé des deux derniers exercices devra être supérieur à 3 600 000 EUR HT.
Il est précisé qu’en cas de...”
Informations complémentaires
Le chiffre d’affaires global des candidats le plus élevé des deux derniers exercices devra être supérieur à 3 600 000 EUR HT.
Il est précisé qu’en cas de groupement, le chiffre d'affaires retenu pour la comparaison avec le niveau minimal requis sera la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre, Façade et Ascenseurs – Monte-charges
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Site principal ou lieu d'exécution: Paris
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• Fourniture et pose et gestion des installations de chantier communes à tous les lots et spécifiques à...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• Fourniture et pose et gestion des installations de chantier communes à tous les lots et spécifiques à l'entreprise
• Enlèvements de matériels (ascenseurs, cuve, etc.),
• Complément de Curage des bâtiments après passage des lots désamiantage et déplombage
— Cloisons,
— Plomberie (y compris EP et réseaux incendie),
— Électricité,
— Maçonnerie,
— Revêtements,
— Serrurerie,
— Revêtements sol (carrelage, moquettes, etc.),
— Étanchéité, isolation, protection,
— etc.
• Démolition en grande masse,
• Démolition particulière,
• Démolition et enlèvement de toutes les parties enterrées situées dans le périmètre des constructions existantes et ce jusqu'à 1 mètre sous le dernier niveau bâti.
• Fourniture et pose des échafaudages et protections nécessaires aux travaux du présent lot,
• Enlèvement et transport à une décharge publique agréée de l'ensemble des produits venant du curage et des démolitions,
• Réalisation des terrassements particuliers
• Réalisation des fondations,
• Réalisation des infrastructures,
• Réalisation des superstructures définies suivants plans:
— Voiles et poteaux,
— Planchers,
— Poutres,
— Escaliers,
— Massifs et divers
• Réalisation des Travaux divers de maçonnerie:
— Murs, murettes en parpaings,
— Cloisons en parpaings,
— Enduits,
— Formes de pente,
— Chapes,
— Isolants thermiques en fond de coffrage
— Maçonneries des locaux techniques,
— Ouvrages de raccordement avec les bâtiments mitoyens
• Ascenseurs – Monte-charges
— 2 monte Charges 2000kg (2 niveaux desservis)
— 2 appareils élévateurs 800kg – 1000kg pour le personnel (4 niveaux desservis)
— 1 appareil élévateurs 800kg – 1000kg pour le personnel (3 niveaux desservis)
— Décoration cabine et équipement de signalisation / commande suivant demande architecte
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 9 300 000 💰
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Si le nombre des entreprises, dont la candidature est recevable au regard des exigences posées en III-1, est supérieur à 5, les entreprises seront...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Si le nombre des entreprises, dont la candidature est recevable au regard des exigences posées en III-1, est supérieur à 5, les entreprises seront sélectionnées en fonction de leur capacité technique appréciée sur la base des documents visés au point III.1.3 et par application de la pondération suivante:
O Appréciation des références: 70 %
O Appréciation des certificats de qualifications professionnelles: 30 %
En cas d'égalité de note, les candidatures classées au même dernier rang seront toutes retenues.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 18 600 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de...”
Informations complémentaires
Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 18 600 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de groupement, le chiffre d'affaires retenu pour la comparaison avec le niveau minimal requis sera la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• COUVERTURE – ETANCHEITE
— Dépose de couverture zinc
— Couverture Zinc à tasseaux
— Dépose de brisis en...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• COUVERTURE – ETANCHEITE
— Dépose de couverture zinc
— Couverture Zinc à tasseaux
— Dépose de brisis en ardoise
— Brisis en ardoises
— Couverture en bac acier isolé étanché et multi protection
— Chéneaux
— Lanterneaux de désenfumage
— Dépose de fenêtre de toit
— Grilles à ventelles extérieures
— Étanchéité intérieure
— Ouvrages divers de couvertures-étanchéité
• VERRIERES
— Verrière de la cour de liaisons
— Verrières en pied de façade de la cour du Hall
— Verrières intégrées au SHED de la cour du Hall
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 900 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 3 800 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de...”
Informations complémentaires
Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 3 800 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de groupement, le chiffre d'affaires retenu pour la comparaison avec le niveau minimal requis sera la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries métalliques et serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• MENUISERIE EXTERIEURES METALLIQUES / STORES
— Travaux de déposes
— Menuiseries extérieures en acier,
—...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• MENUISERIE EXTERIEURES METALLIQUES / STORES
— Travaux de déposes
— Menuiseries extérieures en acier,
— Stores extérieures motorisés
— Stores intérieures manuels
— Ouvrages divers.
• METALLERIE SERRURERIE
— Blocs portes et châssis vitrés
— Blocs portes en inox de la cuisine
— Cloisons modulaires,
— Vitrophanie des éléments vitrés
— Escaliers métalliques
— Les garde-corps et mains courantes intérieures et extérieures,
— Remise en état de garde en corps extérieurs,
— Habillage métallique en tôle inox,
— Bardage métallique extérieur pour un local condenseur,
— Baffle acoustique métallique extérieur pour un local condenseur,
— Passerelle caillebotis,
— Ecran de cantonnement vitrés CF
— Les grilles de ventilations statiques intérieures et extérieures,
— Les ouvrages divers de serrurerie métallerie.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 150 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 2 300 00 €HT
Il est précisé qu’en cas de...”
Informations complémentaires
Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 2 300 00 €HT
Il est précisé qu’en cas de groupement, le chiffre d'affaires retenu pour la comparaison avec le niveau minimal requis sera la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• MENUISERIE EXTERIEURES BOIS/ STORES
— Travaux de déposes
— Menuiseries extérieures bois massif,
— Stores...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• MENUISERIE EXTERIEURES BOIS/ STORES
— Travaux de déposes
— Menuiseries extérieures bois massif,
— Stores extérieures motorisée
— Store intérieures manuelles
— Ouvrages divers.
• MENUISERIE INTERIEURE BOIS - REVETEMENTS MURAUX / AGENCEMENT / SIGNALETIQUES
— Blocs-portes,
— Dispositifs d’accès aux gaines,
— Revêtements en toile tendue
— Complexe mural en tissu tendu
— Revêtement tendu en PVC tissé
— Agencement: Banquettes / Claustras / Paravents / Modules de séparation / Mobilier
— Plafonds en lames bois
— Habillages muraux en panneaux bois
— Habillages muraux en lames de bois
— Habillages menuisés
— Plans vasques en corian et en marbre
— Miroirs et bancs
— Tablettes bois au droit de menuiseries extérieures
— Façades de gaines techniques
— Lisses de protection et renfort d’angles pour la zone cuisine
— Plinthes en médium et en laiton
— Signalétique réglementaire,
— Ouvrages divers de menuiseries (trappes, râteliers, plinthes, encoffrements, ...).
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 4 000 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 8 000 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de...”
Informations complémentaires
Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 8 000 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de groupement, le chiffre d'affaires retenu pour la comparaison avec le niveau minimal requis sera la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cloisonnement
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• CLOISONS – DOUBLAGES
— Les cloisonnements de distribution en plaques de plâtre sur ossature,
— Les...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• CLOISONS – DOUBLAGES
— Les cloisonnements de distribution en plaques de plâtre sur ossature,
— Les contre cloisons techniques des sanitaires
— Les cloisons en carreaux de plâtre
— Cloisons en carreaux de terre cuite
— Les doublages thermiques ou acoustiques,
— Les habillages et les encoffrements divers,
— Les habillages en staff,
— Les travaux de plâtrerie courant.
• PLAFONDS SUSPENDUS
— Plafonds suspendus en plaques de plâtre lisse,
— Plafonds suspendus absorbants acoustiques,
— Plafonds suspendus en fibres minérales
— Plafonds suspendus en bacs métalliques,
— Les profils et habillages à la périphérie des faux-plafonds,
— Plafonds suspendus en îlots acoustiques,
— Baffles acoustiques
— Les ouvrages divers (recoupement des plénums CF, jouées, trappes,...)
• PLANCHERS TECHNIQUES
— Peinture de sol des plénums,
— Planchers techniques surélevés,
— Les profils et habillages à la périphérie des faux planchers, si nécessaire
— Ouvrages divers (liaison équipotentielle, passe-câbles, outils de préhension des dalles, ...)
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 000 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 4 000 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de...”
Informations complémentaires
Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 4 000 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de groupement, le chiffre d'affaires retenu pour la comparaison avec le niveau minimal requis sera la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peintures sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints📦
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• SOLS SOUPLES
— Les préparations des supports,
— Les revêtements de sols en moquette,
— Les revêtements...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• SOLS SOUPLES
— Les préparations des supports,
— Les revêtements de sols en moquette,
— Les revêtements de sols en caoutchouc,
— Les revêtements de sols en PVC,
— Les ouvrages divers (barre de seuil, ...)
• PEINTURES
— Travaux de peintures sur murs et plafonds intérieurs,
— Peintures de sol,
— Peinture décorative,
— Revêtements en papier peint,
— Peintures sur bois,
— Peintures sur métallerie,
— Peinture sur menuiseries extérieures bois,
— Nettoyage des locaux.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 650 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 1 300 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de...”
Informations complémentaires
Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 1 300 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de groupement, le chiffre d'affaires retenu pour la comparaison avec le niveau minimal requis sera la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtements sols et murs durs
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• REVETEMENTS SOLS ET MURS DURS
— Les préparations des supports (chape de rattrapage, étanchéité sous...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• REVETEMENTS SOLS ET MURS DURS
— Les préparations des supports (chape de rattrapage, étanchéité sous carrelage, ...)
— Les revêtements de sol en résine de la zone cuisine
— Les revêtements de sols et murs en pierre,
— Les revêtements de sols et murs existants rénovés,
— Les revêtements de sols, murs et plafonds en marbre,
— Les revêtements de sols en carrelage,
— Les revêtements muraux en carrelage,
— Les revêtements de sols en ciment,
— Adaptation de nez marche sur escalier existant,
— Tapis essuie pieds
— Les ouvrages divers (cornières d’arrêt, profilé de transition, bande d’éveil à la vigilance, trappes à carreler...)
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 400 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 4 800 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de...”
Informations complémentaires
Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 4 800 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de groupement, le chiffre d'affaires retenu pour la comparaison avec le niveau minimal requis sera la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: CFO - CFA - SSI - Sûreté
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• CFO
— Les installations électriques provisoires durant la phase chantier,
— Les tableaux généraux...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• CFO
— Les installations électriques provisoires durant la phase chantier,
— Les tableaux généraux existants et nouveaux (les TGBT et les TGS) – compléments et création,
— Les tableaux d'éclairage, de prises de courant et de petites forces motrices (tableaux divisionnaires TD et coffrets des locaux techniques courants faibles),
— Les cheminements (les fourreaux, les chemins de câbles, les conduits et plinthes électriques)
— Les câbles de distributions principales, secondaires et terminales (la distribution force, la distribution d'éclairage, la distribution des prises de courants et petites forces),
— Les équipements terminaux (l'éclairage intérieur, les prises de courant, l'éclairage de sécurité de balisage - d'ambiance),
— Les circuits de terre (le circuit de terre à fond de fouille, les circuits de terres intérieurs dans les locaux techniques et locaux de brassage),
— Les alimentations spécifiques (cuisine, installations techniques, etc..).
• CFA
— Installation d’un nouveau réseau VDI avec connexions sur l’existant (serveurs et cœurs de réseau existants)
O Création de locaux VDI avec baies VDI, Sûreté et GTC à chaque étage
O Câblage inter baies en étoile via Fibres Optiques et câbles cuivre
O Câblage capillaire terminal en cat6 et prises RJ45
O Tests et essais des liaisons suivant normes de câblage
— Etude de couverture Wi-Fi, avec estimation du nombre de bornes à implanter
— Installation d’un système de sécurité incendie SSI
O Installation de systèmes de détection et de mise en sécurité via deux SSI existants (extension)
O Câblage via bus des équipements
O Essais coordonnés SSI
— Installation d’un système de sûreté:
O Intrusion
Installation de contacts anti intrusion, détecteurs volumétriques
Raccordement intrusion sur l’installation existante
O Installation d’un système de contrôle d’accès sur les portes principales (lecteurs de badges, UTL et serrures électriques)
O Installation d’un système de vidéosurveillance (caméras) sur réseau existant
— Installation d’un système de lecteur de badge pour restaurant
— Installation d’un système vidéophonie dédié restaurant (postes maitres et secondaires)
— Installation d’un système vidéophone de sécurité EAS, connexion sur l’existant
— Installation d’un système interphonie ascenseurs, connexion sur l’existant
• GTC
— Installation d’une Gestion Technique Centralisée, connectée à celle déployée actuellement sur le site
O Installation des modules GTC suivant équipements
O Récupération des points de tous les corps d’état à remonter sur l’hyperviseur
O Création de vues graphiques
O Essais coordonnés
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 3 600 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 7 200 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de...”
Informations complémentaires
Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 7 200 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de groupement, le chiffre d'affaires retenu pour la comparaison avec le niveau minimal requis sera la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement.
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cvcd - plomberie
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• CVCD
— Chauffage et climatisation des restaurants
— Chauffage et ventilation des bureaux
— Chauffage et...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• CVCD
— Chauffage et climatisation des restaurants
— Chauffage et ventilation des bureaux
— Chauffage et refroidissement des salles de réunion
— Chauffage et climatisation de la salle réunion VIP
— Refroidissement des locaux électriques
— Ventilation des locaux à pollution spécifique
— Distribution primaire et secondaire d’eau chaude et d’eau glacée nécessaires aux équipements
— Électricité et régulation pour tous les équipements CVCD
— Mise en service de l’ensemble des équipements
— L’Entreprise devra également:
— La fabrication, la fourniture, le transport sur le site, l'entreposage provisoire et pose du matériel, y compris la fourniture d'échantillon
— L'amenée, l'établissement et l'enlèvement de tous engins de levage, étais et échafaudages nécessaires aux manutentions
— La main d'œuvre nécessaire aux diverses vidanges et remplissages suivant les phases de déroulements des travaux
— Les épreuves hydrauliques, les essais, les mises en service et les réglages de toute l'installation,
— La participation aux essais de SSI
— La participation aux essais de GTB
— L'étiquetage et le repérage de tous les appareils et réseaux ainsi que les divers organes de réglage et isolement
— Les schémas généraux de principe en polychrome inaltérable, plastifiés,
— Le nettoyage général en fin de chantier en plus des nettoyages courants
— Les prestations temporaires liées au chauffage de chantier au moyen des nouvelles installations
— Les prestations liées à la conduite, la surveillance et l'entretien pendant la GPA
• Plomberie Sanitaires – RIA
— La dépose des installations de plomberie supprimées,
— Le dévoiement et le maintien en service des réseaux existants conservées mais dont les cheminements sont impactés par les travaux,
— Le maintien hors d’eau des ouvrages,
— Les raccordements des réseaux créés sur les réseaux d’eau potable et d’incendie existants,
— Les raccordements des eaux usées/eaux vannes et des eaux pluviales sur les ouvrages d’évacuation existants,
— Les comptages et sous-comptage, de type communicant reliés à la G.T.B sous mode M-BUS,
— La production centralisée d’eau adoucie cuisine,
— La production centralisée d’eau chaude sanitaire cuisine et vestiaires,
— Les productions d’eau chaude électriques individuelles des blocs sanitaires,
— Les divers réseaux de distribution d’eau froide brute, adoucie et d’eau chaude sanitaire,
— Les divers appareils sanitaires, les attentes d’équipements mobilier, ainsi que les raccordements sur les réseaux hydrauliques de distribution et d’évacuation correspondants,
— Les chutes et collecteurs distincts d’évacuations des eaux usées grises et eaux vannes sanitaires,
— Les chutes et collecteurs distincts d’évacuations des eaux usées grasses,
— La mise en place d’un débourbeur-séparateur à graisses sur les rejets cuisine et laverie,
— Le remplacement des chutes et collecteurs d’eaux pluviales existants jusqu’aux ouvrages d’évacuation existants,
— Les installations de relevage des effluents au sous-sol 2,
— Les installations de moyens de secours incendie de type RIA,
— Fourniture et installations des reports GTB,
— Fourniture et installations des armoires électriques des équipements du présent lot,
— Les études d’exécutions comprenant le relevé des installations existantes, les plans d’exécution, notes de calculs, schémas, carnet de détails techniques, fiches matériels, analyses fonctionnelles, etc,
— La procédure de désinfection des équipements et réseaux,
— La procédure d’équilibrage des boucles d’eau chaude sanitaire,
— La mise en eau, les opérations de rinçage, de désinfection, d’essais et de mise au point des réseaux d’alimentation,
— La réalisation par un laboratoire agréé, avant et après travaux, des prélèvements et analyses de potabilité de l’eau aux points de raccordement ou sur réseaux conservés.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 3 300 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 6 600 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de...”
Informations complémentaires
Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 6 600 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de groupement, le chiffre d'affaires retenu pour la comparaison avec le niveau minimal requis sera la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement.
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Equipement de cuisine -rie
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Équipement de cuisine📦
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
• Équipement de cuisine, froid alimentaire et hotte” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 500 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 5 000 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de...”
Informations complémentaires
Le chiffre d’affaire global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 5 000 000 €HT
Il est précisé qu’en cas de groupement, le chiffre d'affaires retenu pour la comparaison avec le niveau minimal requis sera la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les documents ou renseignements suivants doivent être fournis par le candidat et le cas échéant par chaque membre du groupement, ainsi que chaque...”
Liste et brève description des critères de sélection
Les documents ou renseignements suivants doivent être fournis par le candidat et le cas échéant par chaque membre du groupement, ainsi que chaque sous-traitant déclaré:
— un DC1 et un DC2 disponibles à l’adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
— le chiffre d'affaires global du candidat réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles;
— les bilans ou extraits de bilans du candidat pour chacune des 3 dernières années disponibles;
— attestation d'assurance couvrant les risques professionnels;
— un engagement de confidentialité téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation des marchés de la Banque de France à l’adresse suivante: https://achats-consultations.banque-france.fr — Cet engagement sera fourni, le cas échéant, pour chaque membre du groupement et pour chaque sous-traitant présenté dans le dossier de candidature. L’accomplissement de cette formalité est un préalable au retrait du dossier de consultation.
“1) le chiffre d’affaires global le plus élevé des 2 derniers exercices ne doit pas être inférieur au montant indiqué pour chaque lot dans la rubrique...”
1) le chiffre d’affaires global le plus élevé des 2 derniers exercices ne doit pas être inférieur au montant indiqué pour chaque lot dans la rubrique «II.2.14) Informations complémentaires». Il est précisé qu'en cas de groupement, le chiffre d'affaires retenu pour la comparaison avec le niveau minimal requis sera la somme des chiffres d'affaires des membres du groupement (mandataire et cotraitants);
2) le résultat net ne doit pas être inférieur à 0 sur les 3 derniers exercices consécutifs;
3) le résultat d’exploitation ne doit pas être inférieur à 0 sur les 3 derniers exercices consécutifs;
4) le ratio capitaux propres/capital social ne doit pas être inférieur à 0,5 sur les 3 derniers exercices consécutifs (cette condition n'étant pas éliminatoire pour une entreprise bénéficiant d'un plan de continuation);
5) le ratio fonds propres/total du bilan ne doit pas être inférieur à 0,1 sur le dernier exercice;
6) le ratio provisions clients/créances clients ne doit pas être supérieur à 0,5 sur le dernier exercice.
Il est précisé qu'en cas de groupement, les ratios 2 à 6 devront être respectés par le seul mandataire du groupement.
Pour les ratios 2 à 6, au moins 4 d’entre eux devront être respectés pour admettre la recevabilité de la candidature.
Toutes les candidatures qui ne présenteront pas le niveau minimum de capacité économique et financière requis seront éliminées.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— présentation d’une liste de références détaillées, en cours d’exécution ou exécutées au cours des cinq dernières années et, présentant un lien avec...”
Liste et brève description des critères de sélection
— présentation d’une liste de références détaillées, en cours d’exécution ou exécutées au cours des cinq dernières années et, présentant un lien avec l’objet du marché et le lot pour lequel elles candidatent, en indiquant les coordonnées du maître d’ouvrage, la nature (type de bâtiment et nature des travaux…), le montant et la durée des travaux,
— les certificats de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants. Il est précisé que la preuve peut être apportée par tout moyen ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Lot 1: échafaudage de façade/parapluie
Qualibat 1413 ou équivalent.
Lot 2: gros œuvre et façade
Qualibat 2113 et Qualibat 2213 et Qualibat 2413 et Qualibat...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Lot 1: échafaudage de façade/parapluie
Qualibat 1413 ou équivalent.
Lot 2: gros œuvre et façade
Qualibat 2113 et Qualibat 2213 et Qualibat 2413 et Qualibat 2183 et attestation de capacité Qualifelec 21.04 ou équivalent.
Lot 3: couverture
Qualibat 3132 et Qualibat 3152 et Qualibat 3212 et Qualibat 3241 et Qualibat 4712 ou équivalent.
Lot 4: menuiseries métalliques et serrurerie
Qualibat 3531 et Qualibat 4532 et Qualibat 4411 ou équivalent.
Lot 5: menuiseries bois
Qualibat 3552 et Qualibat 4312 et Qualibat 9112 et Qualibat 6213 ou équivalent.
Lot 6: cloisonnement
Qualibat 4132 et Qualibat 6511 et Qualibat 6613 et Qualibat 6611 et Qualibat 6622 ou équivalent.
Lot 7: peintures sols souples
Qualibat 6211 et Qualibat 6223 et Qualibat 6111 ou équivalent.
Lot 8: revêtements sols et murs durs
Qualibat 6311 ou équivalent.
Lot 9: CFO — CFA — SSI – Sûreté
Qualifelec MGTI Classe 4 avec mentions RGE, ET (Études et conception) et EC (Ensembles complexes) ou équivalent
et Qualifelec CFMGTI3 Classe 3 avec mentions FO (Fibre optique) MA (Maintenance) CO (Conception) ou équivalent
et attestation de capacité Qualifelec 11.03 ou équivalent
et attestation de capacité Qualifelec 11.04 ou équivalent
et attestation de capacité Qualifelec 21.06 ou équivalent
et attestation de capacité Qualifelec 21.08 ou équivalent
et attestation de capacité Qualifelec 21.14 ou équivalent
et attestation de capacité Qualifelec 21.17 ou équivalent
et attestation de capacité Qualifelec 21.21 ou équivalent
et attestation de capacité Qualifelec 31.22 ou équivalent
et attestation de capacité Qualifelec 31.28 ou équivalent
et attestation de capacité Qualifelec 31.29 ou équivalent.
Lot 10: CVCD – Plomberie
Qualibat 5251 et Qualibat 5252 et Qualibat 5312 et Qualibat 5511 et Qualibat 5113 ou équivalent.
Lot 11: équipements de cuisine – RIE
Qualicuisine et Qualiclimafroid ou équivalent.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement momentané d’entreprises. Ils ne peuvent donc, ni cumuler les deux, ni être mandataire de plusieurs...”
Conditions d'exécution du contrat
Les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement momentané d’entreprises. Ils ne peuvent donc, ni cumuler les deux, ni être mandataire de plusieurs groupements, ni être mandataire d’un groupement et cotraitant dans un autre groupement. En revanche, un cotraitant peut se présenter en tant que membre de plusieurs groupements.
Le groupement peut être conjoint ou solidaire. S’il est conjoint, le mandataire du groupement doit être solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la Banque de France.
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-04-03
15:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
“Le candidat fournit à l’appui de sa candidature, outre les documents exigés du III.1.1 au III.1.3 du présent avis:
I - une attestation sur l’honneur dûment...”
Le candidat fournit à l’appui de sa candidature, outre les documents exigés du III.1.1 au III.1.3 du présent avis:
I - une attestation sur l’honneur dûment datée et signée justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 et suivants du code de la commande publique et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant les travailleurs handicapés;
II - les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager les candidats, et du mandataire en cas de groupement d’entreprises;
III - la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ou sauvegarde.
Ces renseignements peuvent être présentés dans un DC1 et un DC2 disponibles à l’adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Pour la fourniture des documents ou renseignements demandés ci-dessus, le candidat peut valablement produire les pièces ou informations équivalentes dans l’État dans lequel il est établi. Conformément à l’article R 2143-16 du code de la commande publique, le soumissionnaire doit remettre une traduction en français des documents rédigés dans une autre langue.
Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques (groupement, sous-traitance), il fournit l’ensemble des documents exigés pour chaque opérateur et justifie qu’il disposera de ces capacités pour l’exécution du marché.
Les candidats souhaitant déposer un dossier de candidature suivent la procédure figurant dans le document intitulé « modalités de dépôt des candidatures et des offres » téléchargeable sur la plateforme: https://achats-consultations.banque-france.fr étant précisé que la remise papier est interdite pour le présent marché.
Conformément à l’article R2144-5 du code de la commande publique, les candidats retenus pour déposer une offre seront invités à produire les certificats fiscaux et sociaux visés aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 22 mars 2019, fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de concession. Les pièces prévues aux articles D.8222-5 et D.8254-2 (ou, le cas échéant D.8222-7, D8254-3 et R1263-12 du Code du travail) relatives au travail dissimulé devront également être produites.
Attention: lors du téléchargement du dossier de consultation sur la plateforme, ils ne sont pas obligés de s’identifier. Mais s’ils ne procèdent pas à cette formalité, ils ne sont pas avertis par la plateforme des éventuelles modifications opérés dans le cadre de l’appel d’offres, et ils ne reçoivent pas les réponses aux questions.
En cas de problèmes techniques ou pour toutes éventuelles questions concernant la plateforme, la hotline est joignable aux coordonnées suivantes:
Tél: 0 820 20 77 43
(Pour les pays étrangers: 33 1 76 64 74 02)
Support ouvert de 9H00 à 19H00 les jours ouvrés
0,11 Euro les 56 premières secondes et 0,12 Euro / min ensuite
Courriel: support.mpe@atexo.com
Chaque candidat est tenu de signaler, selon les modalités prévues pour les questions, les anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions qui sont susceptibles de le léser à la lecture des documents de la consultation. A défaut de les avoir signalées, les candidats sont réputés admettre que ces éventuelles anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions ne les ont pas lésés dans leur compréhension des exigences et règles de la consultation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative, pouvant être exercé jusqu’à la signature du marché,
—...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative, pouvant être exercé jusqu’à la signature du marché,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
— recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 046-107816 (2020-03-03)
Informations complémentaires (2020-03-17) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Banque de France — Direction des achats
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Le projet a pour objet la réhabilitation totale d’un ensemble immobilier de 1870 et 1950 afin d’accueillir un restaurant d’entreprise avec tous ses...”
Brève description
Le projet a pour objet la réhabilitation totale d’un ensemble immobilier de 1870 et 1950 afin d’accueillir un restaurant d’entreprise avec tous ses équipements et services périphériques au rez-de-chaussée, 1 et 2 sous-sol. Cette réhabilitation concerne également les niveaux supérieurs (espaces tertiaires modulables) coiffant le restaurant d’entreprise et ses annexes.
L’ensemble immobilier du siège central de la banque occupe à Paris dans le 1 arrondissement un site important délimité par les rues de Valois, du Colonel Driant, de la rue Croix des Petits Champs et de la rue de la Vrillière.
La surface concernée par les travaux est d’environ 12 000 m.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 046-107816
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-04-03 📅
L'heure: 15:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-04-17 📅
L'heure: 15:00
Source: OJS 2020/S 057-135005 (2020-03-17)
Informations complémentaires (2020-04-09) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 39 rue Croix des Petits champs
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-04-17 📅
L'heure: 15:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-05-22 📅
L'heure: 15:00
Source: OJS 2020/S 073-173904 (2020-04-09)
Informations complémentaires (2020-05-14)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-04-03 📅
L'heure: 15:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-06-19 📅
L'heure: 15:00
Source: OJS 2020/S 096-228709 (2020-05-14)
Avis d'attribution de marché (2020-09-03) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 39, rue Croix-des-Petits-Champs
Commune postale: Paris Cedex 1
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux pour l'implantation d'un restaurant d'entreprise et la réhabilitation à usage tertiaire des niveaux supérieurs au siège de la Banque de France.
PN2020007”
Titre
Travaux pour l'implantation d'un restaurant d'entreprise et la réhabilitation à usage tertiaire des niveaux supérieurs au siège de la Banque de France.
PN2020007
Afficher plus
Brève description:
“Le projet a pour objet la réhabilitation totale d’un ensemble immobilier de 1870 et 1950 afin d’accueillir un restaurant d’entreprise avec tous ses...”
Brève description
Le projet a pour objet la réhabilitation totale d’un ensemble immobilier de 1870 et 1950 afin d’accueillir un restaurant d’entreprise avec tous ses équipements et services périphériques au rez-de-chaussée, 1 et 2 sous-sols. Cette réhabilitation concerne également les niveaux supérieurs (espaces tertiaires modulables) coiffant le restaurant d’entreprise et ses annexes.
L’ensemble immobilier du siège central de la Banque occupe à Paris dans le 1 arrondissement un site important délimité par les rues de Valois, du Colonel-Driant, de la rue Croix-des-Petits-Champs et de la rue de la Vrillière.
La surface concernée par les travaux est d’environ 12 000 m.
Afficher plus Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre, façade et ascenseurs – monte-charges
Description
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
— fourniture et pose et gestion des installations de chantier communes à tous les lots et spécifiques à...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent:
— fourniture et pose et gestion des installations de chantier communes à tous les lots et spécifiques à l'entreprise,
— enlèvements de matériels (ascenseurs, cuve, etc.),
— complément de curage des bâtiments après passage des lots désamiantage et déplombage:
—— cloisons,
—— plomberie (y compris EP et réseaux incendie),
—— électricité,
—— maçonnerie,
—— revêtements,
—— serrurerie,
—— revêtements sol (carrelage, moquettes, etc.),
—— étanchéité, isolation, protection,
—— etc.
— démolition en grande masse,
— démolition particulière,
— démolition et enlèvement de toutes les parties enterrées situées dans le périmètre des constructions existantes et ce jusqu'à un mètre sous le dernier niveau bâti,
— fourniture et pose des échafaudages et protections nécessaires aux travaux du présent lot,
— enlèvement et transport à une décharge publique agréée de l'ensemble des produits venant du curage et des démolitions,
— réalisation des terrassements particuliers,
— réalisation des fondations,
— réalisation des infrastructures,
— réalisation des superstructures définies suivants plans:
—— voiles et poteaux,
—— planchers,
—— poutres,
—— escaliers,
—— massifs et divers,
— réalisation des travaux divers de maçonnerie:
—— murs, murettes en parpaings,
—— cloisons en parpaings,
—— enduits,
—— formes de pente,
—— chapes,
—— isolants thermiques en fond de coffrage,
—— maçonneries des locaux techniques,
——ouvrages de raccordement avec les bâtiments mitoyens,
— ascenseurs – monte-charges:
—— deux monte-charges 2 000 kg (deux niveaux desservis),
—— deux appareils élévateurs 800 kg – 1 000 kg pour le personnel (quatre niveaux desservis),
—— un appareil élévateurs 800 kg – 1 000 kg pour le personnel (trois niveaux desservis),
—— décoration cabine et équipement de signalisation/commande suivant demande architecte.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Appréciation de l’offre technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Description
Informations complémentaires:
“Le chiffre d’affaires global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 18 600 000 EUR HT.
Il est précisé qu’en cas...”
Informations complémentaires
Le chiffre d’affaires global des candidats le plus élevé des deux (2) derniers exercices devra être supérieur à 18 600 000 EUR HT.
Il est précisé qu’en cas de groupement le chiffre d'affaires retenu pour la comparaison avec le niveau minimal requis sera la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 046-107816
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Gros œuvre, façade et ascenseurs – monte-charges
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
Informations complémentaires Organe de révision
Commune postale: Paris Cedex 4
Source: OJS 2020/S 174-419554 (2020-09-03)
Avis d'attribution de marché (2021-07-29) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: BANQUE DE France- Direction des Achats-
Personne de contact: Xavier PASQUET
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Le projet a pour objet la réhabilitation totale d’un ensemble immobilier de 1870 et 1950 afin d’accueillir un restaurant d’entreprise avec tous ses...”
Brève description
Le projet a pour objet la réhabilitation totale d’un ensemble immobilier de 1870 et 1950 afin d’accueillir un restaurant d’entreprise avec tous ses équipements et services périphériques au rez-de-chaussée, 1er et 2ème sous-sol. Cette réhabilitation concerne également les niveaux supérieurs (espaces tertiaires modulables) coiffant le restaurant d’entreprise et ses annexes.
L’ensemble immobilier du Siège central de la Banque occupe à Paris dans le 1er arrondissement un site important délimité par les rues de Valois, du Colonel Driant, de la rue Croix des Petits Champs et de la rue de la Vrillière.
La surface concernée par les travaux est d’environ 12 000 m².
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 20773041.94 💰
Titre: Échafaudage de façade / parapluie
Description
Site principal ou lieu d'exécution: paris
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• Fourniture et pose des échafaudages de façade,
• Fourniture et pose du parapluie sur patio
• Gestion...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• Fourniture et pose des échafaudages de façade,
• Fourniture et pose du parapluie sur patio
• Gestion des EP du parapluie en coordination avec le lot Gros œuvre
• Fourniture et pose et gestion des lifts
• Fourniture et pose des sapines
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 60%
Critère de coût (nom): Appréciation de l’offre financière
Critère de coût (pondération): 40%
Description
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• COUVERTURE – ETANCHEITE
- Dépose de couverture zinc
- Couverture Zinc à tasseaux
- Dépose de brisis en...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• COUVERTURE – ETANCHEITE
- Dépose de couverture zinc
- Couverture Zinc à tasseaux
- Dépose de brisis en ardoise
- Brisis en ardoises
- Couverture en bac acier isolé étanché et multi protection
- Chéneaux
- Lanterneaux de désenfumage
- Dépose de fenêtre de toit
- Grilles à ventelles extérieures
- Étanchéité intérieure
- Ouvrages divers de couvertures-étanchéité
• VERRIERES
- Verrière de la cour de liaisons
- Verrières en pied de façade de la cour du Hall
- Verrières intégrées au SHED de la cour du Hall
Afficher plus
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• MENUISERIE EXTERIEURES METALLIQUES / STORES
- Travaux de déposes
- Menuiseries extérieures en...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• MENUISERIE EXTERIEURES METALLIQUES / STORES
- Travaux de déposes
- Menuiseries extérieures en acier,
- Stores extérieures motorisés
- Stores intérieures manuels
- Ouvrages divers.
• METALLERIE SERRURERIE
- Blocs portes et châssis vitrés
- Blocs portes en inox de la cuisine
- Cloisons modulaires,
- Vitrophanie des éléments vitrés
- Escaliers métalliques
- Les garde-corps et mains courantes intérieures et extérieures.
- Remise en état de garde en corps extérieurs.
- Habillage métallique en tôle inox.
- Bardage métallique extérieur pour un local condenseur.
- Baffle acoustique métallique extérieur pour un local condenseur.
- Passerelle caillebotis.
- Ecran de cantonnement vitrés CF
- Les grilles de ventilations statiques intérieures et extérieures.
- Les ouvrages divers de serrurerie métallerie.
Afficher plus
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• MENUISERIE EXTERIEURES BOIS/ STORES
- Travaux de déposes
- Menuiseries extérieures bois...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• MENUISERIE EXTERIEURES BOIS/ STORES
- Travaux de déposes
- Menuiseries extérieures bois massif,
- Stores extérieures motorisée
- Store intérieures manuelles
- Ouvrages divers.
• MENUISERIE INTERIEURE BOIS - REVETEMENTS MURAUX / AGENCEMENT / SIGNALETIQUES
- Blocs-portes,
- Dispositifs d’accès aux gaines,
- Revêtements en toile tendue
- Complexe mural en tissu tendu
- Revêtement tendu en PVC tissé
- Agencement : Banquettes / Claustras / Paravents / Modules de séparation / Mobilier
- Plafonds en lames bois
- Habillages muraux en panneaux bois
- Habillages muraux en lames de bois
- Habillages menuisés
- Plans vasques en corian et en marbre
- Miroirs et bancs
- Tablettes bois au droit de menuiseries extérieures
- Façades de gaines techniques
- Lisses de protection et renfort d’angles pour la zone cuisine
- Plinthes en médium et en laiton
- Signalétique réglementaire,
- Ouvrages divers de menuiseries (trappes, râteliers, plinthes, encoffrements, …).
Afficher plus
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• CLOISONS – DOUBLAGES
- Les cloisonnements de distribution en plaques de plâtre sur ossature,
- Les...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• CLOISONS – DOUBLAGES
- Les cloisonnements de distribution en plaques de plâtre sur ossature,
- Les contre cloisons techniques des sanitaires
- Les cloisons en carreaux de plâtre
- Cloisons en carreaux de terre cuite
- Les doublages thermiques ou acoustiques,
- Les habillages et les encoffrements divers,
- Les habillages en staff,
- Les travaux de plâtrerie courant,
• PLAFONDS SUSPENDUS
- Plafonds suspendus en plaques de plâtre lisse,
- Plafonds suspendus absorbants acoustiques,
- Plafonds suspendus en fibres minérales
- Plafonds suspendus en bacs métalliques,
- Les profils et habillages à la périphérie des faux-plafonds,
- Plafonds suspendus en îlots acoustiques,
- Baffles acoustiques
- Les ouvrages divers (recoupement des plénums CF, jouées, trappes,…)
• PLANCHERS TECHNIQUES
- Peinture de sol des plénums,
- Planchers techniques surélevés,
- Les profils et habillages à la périphérie des faux planchers, si nécessaire
- Ouvrages divers (liaison équipotentielle, passe-câbles, outils de préhension des dalles, …)
Afficher plus
Informations complémentaires: .
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• SOLS SOUPLES
- Les préparations des supports,
- Les revêtements de sols en moquette,
- Les revêtements...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• SOLS SOUPLES
- Les préparations des supports,
- Les revêtements de sols en moquette,
- Les revêtements de sols en caoutchouc,
- Les revêtements de sols en PVC,
- Les ouvrages divers (barre de seuil, …)
• PEINTURES
- Travaux de peintures sur murs et plafonds intérieurs,
- Peintures de sol,
- Peinture décorative,
- Revêtements en papier peint,
- Peintures sur bois,
- Peintures sur métallerie,
- Peinture sur menuiseries extérieures bois,
- Nettoyage des locaux.
Afficher plus
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• REVETEMENTS SOLS ET MURS DURS
- Les préparations des supports (chape de rattrapage, étanchéité sous...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• REVETEMENTS SOLS ET MURS DURS
- Les préparations des supports (chape de rattrapage, étanchéité sous carrelage, …)
- Les revêtements de sol en résine de la zone cuisine
- Les revêtements de sols et murs en pierre,
- Les revêtements de sols et murs existants rénovés,
- Les revêtements de sols, murs et plafonds en marbre,
- Les revêtements de sols en carrelage,
- Les revêtements muraux en carrelage,
- Les revêtements de sols en ciment,
- Adaptation de nez marche sur escalier existant,
- Tapis essuie pieds
- Les ouvrages divers (cornières d’arrêt, profilé de transition, bande d’éveil à la vigilance, trappes à carreler…)
Afficher plus
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• CFO
- Les installations électriques provisoires durant la phase chantier ;
- Les tableaux généraux...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• CFO
- Les installations électriques provisoires durant la phase chantier ;
- Les tableaux généraux existants et nouveaux (les TGBT et les TGS) – compléments et création ;
- Les tableaux d'éclairage, de prises de courant et de petites forces motrices (tableaux divisionnaires TD et coffrets des locaux techniques courants faibles) ;
- Les cheminements (les fourreaux, les chemins de câbles, les conduits et plinthes électriques)
- Les câbles de distributions principales, secondaires et terminales (la distribution force, la distribution d'éclairage, la distribution des prises de courants et petites forces) ;
- Les équipements terminaux (l'éclairage intérieur, les prises de courant, l'éclairage de sécurité de balisage - d'ambiance);
- Les circuits de terre (le circuit de terre à fond de fouille, les circuits de terres intérieurs dans les locaux techniques et locaux de brassage) ;
- Les alimentations spécifiques (cuisine, installations techniques, etc..) ;
• CFA
- Installation d’un nouveau réseau VDI avec connexions sur l’existant (serveurs et cœurs de réseau existants)
o Création de locaux VDI avec baies VDI, Sûreté et GTC à chaque étage
o Câblage inter baies en étoile via Fibres Optiques et câbles cuivre
o Câblage capillaire terminal en cat6 et prises RJ45
o Tests et essais des liaisons suivant normes de câblage
- Etude de couverture Wi-Fi, avec estimation du nombre de bornes à implanter
- Installation d’un système de sécurité incendie SSI
o Installation de systèmes de détection et de mise en sécurité via deux SSI existants (extension)
o Câblage via bus des équipements
o Essais coordonnés SSI
- Installation d’un système de sûreté :
o Intrusion
Installation de contacts anti intrusion, détecteurs volumétriques
Raccordement intrusion sur l’installation existante
o Installation d’un système de contrôle d’accès sur les portes principales (lecteurs de badges, UTL et serrures électriques)
o Installation d’un système de vidéosurveillance (caméras) sur réseau existant
- Installation d’un système de lecteur de badge pour restaurant
- Installation d’un système vidéophonie dédié restaurant (postes maitres et secondaires)
- Installation d’un système vidéophone de sécurité EAS, connexion sur l’existant
- Installation d’un système interphonie ascenseurs, connexion sur l’existant
• GTC
- Installation d’une Gestion Technique Centralisée, connectée à celle déployée actuellement sur le site
o Installation des modules GTC suivant équipements
o Récupération des points de tous les corps d’état à remonter sur l’hyperviseur
o Création de vues graphiques
o Essais coordonnés
Afficher plus
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• CVCD
- Chauffage et climatisation des restaurants
- Chauffage et ventilation des bureaux
- Chauffage et...”
Description du marché
Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• CVCD
- Chauffage et climatisation des restaurants
- Chauffage et ventilation des bureaux
- Chauffage et refroidissement des salles de réunion
- Chauffage et climatisation de la salle réunion VIP
- Refroidissement des locaux électriques
- Ventilation des locaux à pollution spécifique
- Distribution primaire et secondaire d’eau chaude et d’eau glacée nécessaires aux équipements
- Électricité et régulation pour tous les équipements CVCD
- Mise en service de l’ensemble des équipements
- L’Entreprise devra également :
- La fabrication, la fourniture, le transport sur le site, l'entreposage provisoire et pose du matériel, y compris la fourniture d'échantillon
- L'amenée, l'établissement et l'enlèvement de tous engins de levage, étais et échafaudages nécessaires aux manutentions
- La main d'œuvre nécessaire aux diverses vidanges et remplissages suivant les phases de déroulements des travaux
- Les épreuves hydrauliques, les essais, les mises en service et les réglages de toute l'installation ;
- La participation aux essais de SSI
- La participation aux essais de GTB
- L'étiquetage et le repérage de tous les appareils et réseaux ainsi que les divers organes de réglage et isolement
- Les schémas généraux de principe en polychrome inaltérable, plastifiés.
- Le nettoyage général en fin de chantier en plus des nettoyages courants
- Les prestations temporaires liées au chauffage de chantier au moyen des nouvelles installations
- Les prestations liées à la conduite, la surveillance et l'entretien pendant la GPA
• Plomberie Sanitaires – RIA
- La dépose des installations de plomberie supprimées,
- Le dévoiement et le maintien en service des réseaux existants conservées mais dont les cheminements sont impactés par les travaux,
- Le maintien hors d’eau des ouvrages,
- Les raccordements des réseaux créés sur les réseaux d’eau potable et d’incendie existants,
- Les raccordements des eaux usées/eaux vannes et des eaux pluviales sur les ouvrages d’évacuation existants,
- Les comptages et sous-comptage, de type communicant reliés à la G.T.B sous mode M-BUS,
- La production centralisée d’eau adoucie cuisine,
- La production centralisée d’eau chaude sanitaire cuisine et vestiaires,
- Les productions d’eau chaude électriques individuelles des blocs sanitaires,
- Les divers réseaux de distribution d’eau froide brute, adoucie et d’eau chaude sanitaire,
- Les divers appareils sanitaires, les attentes d’équipements mobilier, ainsi que les raccordements sur les réseaux hydrauliques de distribution et d’évacuation correspondants,
- Les chutes et collecteurs distincts d’évacuations des eaux usées grises et eaux vannes sanitaires,
- Les chutes et collecteurs distincts d’évacuations des eaux usées grasses,
- La mise en place d’un débourbeur-séparateur à graisses sur les rejets cuisine et laverie,
- Le remplacement des chutes et collecteurs d’eaux pluviales existants jusqu’aux ouvrages d’évacuation existants,
- Les installations de relevage des effluents au sous-sol 2,
- Les installations de moyens de secours incendie de type RIA,
- Fourniture et installations des reports GTB,
- Fourniture et installations des armoires électriques des équipements du présent lot,
- Les études d’exécutions comprenant le relevé des installations existantes, les plans d’exécution, notes de calculs, schémas, carnet de détails techniques, fiches matériels, analyses fonctionnelles, etc.
- La procédure de désinfection des équipements et réseaux ;
- La procédure d’équilibrage des boucles d’eau chaude sanitaire ;
- La mise en eau, les opérations de rinçage, de désinfection, d’essais et de mise au point des réseaux d’alimentation ;
- La réalisation par un laboratoire agréé, avant et après travaux, des prélèvements et analyses de potabilité de l’eau aux points de raccordement ou sur réseaux conservés ;
Afficher plus
Description du marché:
“Dans ce cadre, les travaux à réaliser concernent :
• Équipement de cuisine, froid alimentaire et hotte”
Attribution du marché
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Échafaudage de façade / parapluie
Date de conclusion du contrat: 2021-07-26 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de PME: 5
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: Entrepose echafaudages
Numéro d'enregistrement national: 389 363 110 00054
Adresse postale: 17 RUE NICOLAS ROBERT
Commune postale: AULNAY SOUS BOIS Cédex 3
Code postal: 93600
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: nardin.a@entrepose-echafaudages.fr📧
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 1 800 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 807949.04 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Couverture
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de PME: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Balas
Numéro d'enregistrement national: 562 077 792 000 82
Adresse postale: 19 boulevard Louise Michel
Commune postale: Gennevilliers
Code postal: 92238
Région: Hauts-de-Seine 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 1 900 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1745570.57 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Menuiseries métalliques et serrurerie
Nom et adresse du contractant
Nom: Eri
Numéro d'enregistrement national: 572 078 905 00021
Adresse postale: 45, rue de la Prairie
Commune postale: Fontenay sous bois
Code postal: 94120
Courrier électronique: secretariat@eri.fr📧
Région: Val-de-Marne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 1 150 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1609741.59 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Menuiseries bois
Nom et adresse du contractant
Nom: Les Etablissements GIFFARD
Numéro d'enregistrement national: 522 847 722 00025
Adresse postale: 1 rue du Kéfir
Commune postale: Orly
Code postal: 94310
Courrier électronique: contact@giffard.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 4 000 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 3269293.28 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Cloisonnement
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 2 000 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1654939.77 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Peintures sols souples
Nom et adresse du contractant
Nom: Societe eliez
Numéro d'enregistrement national: 582 120 481 00046
Adresse postale: 30 bis, rue du Bailly
Commune postale: La plaine saint denis
Code postal: 93210
Courrier électronique: eliez@eliez.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 650 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 591732.09 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Revêtements sols et murs durs
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de PME: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Stylique
Numéro d'enregistrement national: 50003690000024
Adresse postale: 14 rue du petit albi
Commune postale: Cergy
Code postal: 95800
Courrier électronique: mahaut@stylique.eu📧
Région: Val-d’Oise🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 2 400 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 565 500 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: CFO - CFA - SSI - Sûreté
Nom et adresse du contractant
Nom: Satelec
Numéro d'enregistrement national: 971 201 546 00233
Adresse postale: 24 Avenue du Général de Gaulle
Commune postale: Viry chatillon
Code postal: 91170
Courrier électronique: tertiaire.nord.est.francilien@satelec.fayat.com📧
Région: Essonne🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 3 600 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 3 499 433 💰
9️⃣
Numéro de contrat: 9
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Cvcd - plomberie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues de PME: 1
Nom et adresse du contractant
Courrier électronique: bep@balas.net📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 3 300 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 3900098.97 💰
1️⃣0️⃣
Numéro de contrat: 10
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Equipement de cuisine -rie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de PME: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Mrg – modern restauration gestion
Numéro d'enregistrement national: 317 837 391 00026
Adresse postale: 233, Rue de Charenton
Commune postale: paris
Code postal: 75012
Courrier électronique: mrg@mrg.fr📧
Région: Paris🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 2 500 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2128816.63 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Commune postale: Paris cedex 04
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Possibilité d’introduire un référé contractuel au plus tard le trente et unième jour suivant la publication du présent avis ainsi qu’un recours en...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Possibilité d’introduire un référé contractuel au plus tard le trente et unième jour suivant la publication du présent avis ainsi qu’un recours en annulation dans les deux mois suivant la publication du présent avis.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 148-392992 (2021-07-29)