Travaux de voirie urgents et imprévus pour le compte du Conseil départemental de Loir-et-Cher

Conseil départemental de Loir-et-Cher

Chaque marché a pour objet la fourniture et la mise en œuvre de matériaux bitumineux réalisés dans le cadre de chantiers de grosses réparations de voirie qui ne peuvent être inscrits à un programme annuel en raison d'urgence ou de dégradations liées à des intempéries (dues à l'hiver ou à la sécheresse). L'opération comprend la réalisation de chantiers à exécuter sur les routes départementales, et est répartie en trois lots géographiques:
— lot nº 1: territoire de la division «Routes nord»;
— lot nº 2: territoire de la division «Routes centre»;
— lot nº 3: territoire de la division «Routes sud».
Chaque chantier fera l'objet d'un bon de commande qui comprendra:
— la nature et l'étendue des travaux à exécuter;
— le lieu d'exécution, le délai d'exécution;
— les contraintes de circulation (alternat ou déviation);
— le plan de situation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-12-08. L'appel d'offres a été publié le 2020-11-06.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Conseil départemental de Loir-et-Cher

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers › Travaux d'entretien routier

Où ?

• Centre — Val de Loire › Loir-et-Cher

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-11-06	Avis de marché
2021-03-11	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-11-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'entretien routier
Numéro de référence: 202010140915
Brève description:

Chaque marché a pour objet la fourniture et la mise en œuvre de matériaux bitumineux réalisés dans le cadre de chantiers de grosses réparations de voirie qui ne peuvent être inscrits à un programme annuel en raison d'urgence ou de dégradations liées à des intempéries (dues à l'hiver ou à la sécheresse). L'opération comprend la réalisation de chantiers à exécuter sur les routes départementales, et est répartie en trois lots géographiques: — lot nº 1: territoire de la division «Routes nord»; — lot nº 2: territoire de la division «Routes centre»; — lot nº 3: territoire de la division «Routes sud». Chaque chantier fera l'objet d'un bon de commande qui comprendra: — la nature et l'étendue des travaux à exécuter; — le lieu d'exécution, le délai d'exécution; — les contraintes de circulation (alternat ou déviation); — le plan de situation.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'entretien routier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'entretien routier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loir-et-Cher 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil départemental de Loir-et-Cher
Adresse postale: Hôtel du département, place de la République
Code postal: 41020
Commune postale: Blois
Contact
Adresse Internet: http://www.le-loir-et-cher.fr/ 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: +33 254584141 📞
Fax: +33 254584213 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-11-06 📅
Date limite de soumission: 2020-12-08 📅
Date de publication: 2020-11-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 220-539219
Numéro JO-S: 220
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— lot nº 1: territoire de la division «Routes nord»;

— lot nº 2: territoire de la division «Routes centre»;

— lot nº 3: territoire de la division «Routes sud».

Chaque chantier fera l'objet d'un bon de commande qui comprendra:

— la nature et l'étendue des travaux à exécuter;

— le lieu d'exécution, le délai d'exécution;

— les contraintes de circulation (alternat ou déviation);

— le plan de situation.

Informations sur les lots: 0.
Intitulé du lot: Lot nº 1: division «Routes nord»
Numéro du lot: 1
Brève description: Se référer au CCTP.
Durée de l'accord: 48 mois
Description des renouvellements: 0.
Intitulé du lot: Lot nº 2: division «Routes centre»
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot nº 3: division «Routes sud»
Numéro du lot: 3

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés extrait K, extrait Kbis ou extrait D1 ou tout document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat attestant de l'absence de cas d'exclusion;

— copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire;

— déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (DC2 disponible sur le site du ministère de l'économie), lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur le site du ministère de l'économie).

Situation économique et financière:

— attestation délivrée par la DGFIP certifiant de la régularité de la situation de l'attributaire au regard de ses obligations fiscales;

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants;

— attestation délivrée par la DGFIP certifiant de la régularité de la situation de l'attributaire au regard de ses obligations fiscales;

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

— des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques;

— liste des travaux exécutés (cinq dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-12-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Qualité environnementale
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 70

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22410001600019
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900 📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Fax: +33 238538516 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 220-539219 (2020-11-06)

Avis d'attribution de marché (2021-03-11)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Chaque marché a pour objet la fourniture et la mise en œuvre de matériaux bitumineux réalisés dans le cadre de chantiers de grosses réparations de voirie qui ne peuvent être inscrits à un programme annuel en raison d'urgence ou de dégradations liées à des intempéries (dues à l'hiver ou à la sécheresse). L'opération comprend la réalisation de chantiers à exécuter sur les routes départementales, et est répartie en trois lots géographiques: — lot nº 1: territoire de la division Routes Nord, — lot nº 2: territoire de la division Routes Centre, — lot nº 3: territoire de la division Routes Sud. Chaque chantier fera l'objet d'un bon de commande qui comprendra: — la nature et l'étendue des travaux à exécuter, — le lieu d'exécution, le délai d'exécution, — les contraintes de circulation (alternat ou déviation), — le plan de situation.

Valeur totale du marché: 2 684 791 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hôtel du Département, place de la République

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-03-11 📅
Date de publication: 2021-03-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 052-129991
Se réfère à l'avis: 2020/S 220-539219
Numéro JO-S: 52
Informations complémentaires

Montant hors taxe (telle que issue de la proposition financière lors du dépôt de l'offre). Le présent marché peut être consulté à l'adresse suivante: Département de Loir-et-Cher — Hôtel du Département — service des marchés publics — place de la République — 41000 Blois Cedex. Horaires d'ouverture: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 (de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 pour l'accueil uniquement).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'opération comprend la réalisation de chantiers à exécuter sur les routes départementales, et est répartie en trois lots géographiques:

— lot nº 1: territoire de la division Routes Nord,

— lot nº 2: territoire de la division Routes Centre,

— lot nº 3: territoire de la division Routes Sud.

— la nature et l'étendue des travaux à exécuter,

— le lieu d'exécution, le délai d'exécution,

— les contraintes de circulation (alternat ou déviation),

Intitulé du lot: Lot nº 1 — Division Routes Nord
Lot nº 2 — Division Routes Centre
Lot nº 3 — Division Routes Sud

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-02-11 📅
Nom: Colas Centre Ouest
Adresse postale: ZA des Gailletrous
Commune postale: La Chaussée-Saint-Victor
Code postal: 41260
Pays: France 🇫🇷
Loir-et-Cher 🏙️
Valeur totale du marché: 889952.20 EUR 💰
Nom: Eurovia Centre Loire
Adresse postale: rue de la Creusille
Commune postale: Blois
Code postal: 41000
Valeur totale du marché: 879920.67 EUR 💰
Nom: Eiffage Route
Adresse postale: ZA La Pommeraye
Commune postale: Esvres
Code postal: 37320
Pays: Indre-et-Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 914918.68 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
5

Référence
Informations complémentaires

Montant hors taxe (telle que issue de la proposition financière lors du dépôt de l'offre).

Le présent marché peut être consulté à l'adresse suivante: Département de Loir-et-Cher — Hôtel du Département — service des marchés publics — place de la République — 41000 Blois Cedex.

Horaires d'ouverture: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 (de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 pour l'accueil uniquement).

Source: OJS 2021/S 052-129991 (2021-03-11)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)