Chaque marché a pour objet la fourniture et la mise en œuvre de matériaux bitumineux réalisés dans le cadre de chantiers de grosses réparations de voirie qui ne peuvent être inscrits à un programme annuel en raison d'urgence ou de dégradations liées à des intempéries (dues à l'hiver ou à la sécheresse). L'opération comprend la réalisation de chantiers à exécuter sur les routes départementales, et est répartie en trois lots géographiques:
— lot nº 1: territoire de la division «Routes nord»;
— lot nº 2: territoire de la division «Routes centre»;
— lot nº 3: territoire de la division «Routes sud».
Chaque chantier fera l'objet d'un bon de commande qui comprendra:
— la nature et l'étendue des travaux à exécuter;
— le lieu d'exécution, le délai d'exécution;
— les contraintes de circulation (alternat ou déviation);
— le plan de situation.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-12-08.
L'appel d'offres a été publié le 2020-11-06.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de voirie urgents et imprévus pour le compte du Conseil départemental de Loir-et-Cher
202010140915”
Produits/services: Travaux d'entretien routier📦
Brève description:
“Chaque marché a pour objet la fourniture et la mise en œuvre de matériaux bitumineux réalisés dans le cadre de chantiers de grosses réparations de voirie...”
Brève description
Chaque marché a pour objet la fourniture et la mise en œuvre de matériaux bitumineux réalisés dans le cadre de chantiers de grosses réparations de voirie qui ne peuvent être inscrits à un programme annuel en raison d'urgence ou de dégradations liées à des intempéries (dues à l'hiver ou à la sécheresse). L'opération comprend la réalisation de chantiers à exécuter sur les routes départementales, et est répartie en trois lots géographiques:
— lot nº 1: territoire de la division «Routes nord»;
— lot nº 2: territoire de la division «Routes centre»;
— lot nº 3: territoire de la division «Routes sud».
Chaque chantier fera l'objet d'un bon de commande qui comprendra:
— la nature et l'étendue des travaux à exécuter;
— le lieu d'exécution, le délai d'exécution;
— les contraintes de circulation (alternat ou déviation);
— le plan de situation.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: 0.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot nº 1: division «Routes nord»
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'entretien routier📦
Lieu d'exécution: Loir-et-Cher🏙️
Description du marché: Se référer au CCTP.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Qualité environnementale
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 70
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements: 0.
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot nº 2: division «Routes centre»
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot nº 3: division «Routes sud»
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle,...”
Liste et brève description des conditions
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés extrait K, extrait Kbis ou extrait D1 ou tout document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat attestant de l'absence de cas d'exclusion;
— copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire;
— déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (DC2 disponible sur le site du ministère de l'économie), lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur le site du ministère de l'économie).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— attestation délivrée par la DGFIP certifiant de la régularité de la situation de l'attributaire au regard de ses obligations fiscales;
— déclaration...”
Liste et brève description des critères de sélection
— attestation délivrée par la DGFIP certifiant de la régularité de la situation de l'attributaire au regard de ses obligations fiscales;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus...”
Liste et brève description des critères de sélection
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants;
— attestation délivrée par la DGFIP certifiant de la régularité de la situation de l'attributaire au regard de ses obligations fiscales;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“— des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
— des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques;
— liste des travaux exécutés (cinq dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-12-08
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 3
Conditions d'ouverture des offres: 2020-12-09
14:30 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr📧
Fax: +33 238538516 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr📧
Fax: +33 238538516 📠
Source: OJS 2020/S 220-539219 (2020-11-06)
Avis d'attribution de marché (2021-03-11) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: Hôtel du Département, place de la République
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Chaque marché a pour objet la fourniture et la mise en œuvre de matériaux bitumineux réalisés dans le cadre de chantiers de grosses réparations de voirie...”
Brève description
Chaque marché a pour objet la fourniture et la mise en œuvre de matériaux bitumineux réalisés dans le cadre de chantiers de grosses réparations de voirie qui ne peuvent être inscrits à un programme annuel en raison d'urgence ou de dégradations liées à des intempéries (dues à l'hiver ou à la sécheresse).
L'opération comprend la réalisation de chantiers à exécuter sur les routes départementales, et est répartie en trois lots géographiques:
— lot nº 1: territoire de la division Routes Nord,
— lot nº 2: territoire de la division Routes Centre,
— lot nº 3: territoire de la division Routes Sud.
Chaque chantier fera l'objet d'un bon de commande qui comprendra:
— la nature et l'étendue des travaux à exécuter,
— le lieu d'exécution, le délai d'exécution,
— les contraintes de circulation (alternat ou déviation),
— le plan de situation.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 2 684 791 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: Lot nº 1 — Division Routes Nord
Titre: Lot nº 2 — Division Routes Centre
Titre: Lot nº 3 — Division Routes Sud
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 220-539219
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2021ao321000
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Lot nº 1 — Division Routes Nord
Date de conclusion du contrat: 2021-02-11 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Colas Centre Ouest
Adresse postale: ZA des Gailletrous
Commune postale: La Chaussée-Saint-Victor
Code postal: 41260
Pays: France 🇫🇷
Région: Loir-et-Cher🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 889952.20 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro de contrat: 2021ao321001
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Lot nº 2 — Division Routes Centre
Nom et adresse du contractant
Nom: Eurovia Centre Loire
Adresse postale: rue de la Creusille
Commune postale: Blois
Code postal: 41000
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 879920.67 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 2021ao321002
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Lot nº 3 — Division Routes Sud
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage Route
Adresse postale: ZA La Pommeraye
Commune postale: Esvres
Code postal: 37320
Région: Indre-et-Loire🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 914918.68 💰
“Montant hors taxe (telle que issue de la proposition financière lors du dépôt de l'offre).
Le présent marché peut être consulté à l'adresse suivante:...”
Montant hors taxe (telle que issue de la proposition financière lors du dépôt de l'offre).
Le présent marché peut être consulté à l'adresse suivante: Département de Loir-et-Cher — Hôtel du Département — service des marchés publics — place de la République — 41000 Blois Cedex.
Horaires d'ouverture: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 (de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 pour l'accueil uniquement).
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 052-129991 (2021-03-11)