Travaux de réhabilitation en milieu occupé d'une résidence de 150 logements — groupe Vincennes 2 — 75020

Elogie-SIEMP

— réhabilitation complète des logements en milieu occupé comprenant la création d'une VMC, la réfection des pièces humides, l'électricité, le changement des menuiseries extérieures, la sous station ainsi que les aménagements extérieurs;
— forme de marché: ordinaire;
— attribution d'un marché unique;
— des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-07-09. L'appel d'offres a été publié le 2020-06-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• L'Atelier des Compagnons

Qui ?

• Elogie-SIEMP

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de restructuration › Travaux de réfection

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-06-09	Avis de marché
2021-05-28	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-06-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Numéro de référence: 2020-Tx-Reha-0090/Jo
Brève description:

— réhabilitation complète des logements en milieu occupé comprenant la création d'une VMC, la réfection des pièces humides, l'électricité, le changement des menuiseries extérieures, la sous station ainsi que les aménagements extérieurs; — forme de marché: ordinaire; — attribution d'un marché unique; — des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de réfection 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Élogie-SIEMP
Adresse postale: 8, boulevard d'Indochine
Code postal: 75924
Commune postale: Paris Cedex 19
Contact
Adresse Internet: http://www.elogie-siemp.paris 🌏
Courrier électronique: appel.offres@elogie-siemp.paris 📧
URL des documents: http://marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-06-09 📅
Date limite de soumission: 2020-07-09 📅
Date de publication: 2020-06-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 112-270795
Numéro JO-S: 112
Informations complémentaires

— les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.info — la candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site internet: www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME); — la transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée sauf à titre de copie de sauvegarde; — la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur; — numéro de la consultation: 2020-TX-REHA-0090; — une visite sur site sera obligatoire lors de la phase de remise des offres; — les sous-critères retenus pour la valeur technique sont les suivants: 1) Moyens mis en œuvre pour exécuter les travaux en prenant en compte les contraintes de l'opération (moyens humains et technique; organisation fonctionnel du milieu occupé; suivi et gestion de la réclamation; maintien de la sécurité et propreté durant tout le chantier) sur 25 points; 2) Méthodologies spécifiques à l'opération (identification des problématiques et solutions proposées) sur quinze points; 3) Prise en compte des risques sanitaires liés aux interventions avec du plomb et de l'amiante sur 5 points; 4) Qualité environnementale de l'offre avec la prise en compte du réemploi et recyclage des matériaux de chantier sur cinq points; 5) Phasage et planning d'intervention sur cinq points. Les modalités de la négociation seront indiquées dans le règlement de consultation de la phase 2; — toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations.

Informations complémentaires

— les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.info

— la candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site internet: www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME);

— la transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée sauf à titre de copie de sauvegarde;

— la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur; — numéro de la consultation: 2020-TX-REHA-0090;

— une visite sur site sera obligatoire lors de la phase de remise des offres;

— les sous-critères retenus pour la valeur technique sont les suivants:

1) Moyens mis en œuvre pour exécuter les travaux en prenant en compte les contraintes de l'opération (moyens humains et technique; organisation fonctionnel du milieu occupé; suivi et gestion de la réclamation; maintien de la sécurité et propreté durant tout le chantier) sur 25 points;

2) Méthodologies spécifiques à l'opération (identification des problématiques et solutions proposées) sur quinze points;

3) Prise en compte des risques sanitaires liés aux interventions avec du plomb et de l'amiante sur 5 points;

4) Qualité environnementale de l'offre avec la prise en compte du réemploi et recyclage des matériaux de chantier sur cinq points;

5) Phasage et planning d'intervention sur cinq points. Les modalités de la négociation seront indiquées dans le règlement de consultation de la phase 2;

— toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— forme de marché: ordinaire;

— attribution d'un marché unique;

— des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.

Durée de l'accord: 18 mois
Description des options:

— possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires;

— variante exigée: dépose des conduites de vide-ordures en fibro-ciment;

— les variantes libres doivent respecter les exigences du permis de construire et les exigences de certification Cerqual.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— une lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses cotraitants (DC1 ou DUME ou équivalent) complétée, contenant la déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du CCP et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail (emploi des travailleurs handicapés).

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;

— la preuve d'une assurance des risques professionnels inhérents aux prestations qui constituent l'objet du marché en cours de validité.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;

— présentation de cinq références portant sur des opérations présentant des caractéristiques comparables à celles objet de la consultation (annexe à compléter);

— certificats établis par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance de la qualité;

— pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

— prestations supplémentaires éventuelles définies au cahier des charges;

— consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP;

— possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus;

— début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service;

— prestations réglées par un prix global forfaitaire;

— prix révisables mensuellement;

— avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat;

— délai global de paiement des prestations de 45 jours;

— modalités de financement des prestations: emprunts et subventions;

— aucune clause de garantie financière prévue;

— garantie à 1

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Nombre de candidats envisagé: 4
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:

1) Capacité économique du candidat;

2) Capacité technique dont dispose le candidat pour la réalisation de marchés de la même nature (adéquation des effectifs, matériels et équipements techniques);

3) Qualité et pertinence des références du candidat.

Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 55
Prix (pondération): 45

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 55203820000069
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
URL des documents: http://marches-publics.info 🌏

Référence
Informations complémentaires

— les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.info

— la candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site internet: www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME);

— la transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée sauf à titre de copie de sauvegarde;

— la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur; — numéro de la consultation: 2020-TX-REHA-0090;

— une visite sur site sera obligatoire lors de la phase de remise des offres;

— les sous-critères retenus pour la valeur technique sont les suivants:

1) Moyens mis en œuvre pour exécuter les travaux en prenant en compte les contraintes de l'opération (moyens humains et technique; organisation fonctionnel du milieu occupé; suivi et gestion de la réclamation; maintien de la sécurité et propreté durant tout le chantier) sur 25 points;

2) Méthodologies spécifiques à l'opération (identification des problématiques et solutions proposées) sur quinze points;

3) Prise en compte des risques sanitaires liés aux interventions avec du plomb et de l'amiante sur 5 points;

4) Qualité environnementale de l'offre avec la prise en compte du réemploi et recyclage des matériaux de chantier sur cinq points;

5) Phasage et planning d'intervention sur cinq points. Les modalités de la négociation seront indiquées dans le règlement de consultation de la phase 2;

— toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
Source: OJS 2020/S 112-270795 (2020-06-09)

Avis d'attribution de marché (2021-05-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réhabilitation complète des logements en milieu occupé comprenant la création d'une VMC, la réfection des pièces humides, l'électricité, le changement des menuiseries extérieures, la sous station ainsi que les aménagements extérieurs. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.

Valeur totale du marché: 5 790 569 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Elogie-SIEMP
Adresse postale: 8 boulevard d'Indochine

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-28 📅
Date de publication: 2021-06-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 105-275445
Se réfère à l'avis: 2020/S 112-270795
Numéro JO-S: 105
Informations complémentaires

Le marché a été signé le 20.5.2021. Il est consultable, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur demande adressée à élogie-Siemp (direction technique et réhabilitation — 8 boulevard d'Indochine — 75924 Paris Cedex 19). Le montant de 5 790 569,00 EUR HT correspond à l'offre de base et variantes retenues, hors DQE (prestations à prix unitaires) estimé à 189 440,07 EUR HT (DQE non contractuel).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Forme de marché: ordinaire.

Attribution d'un marché unique.

Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.

Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Variante exigée: dépose des conduites de vide-ordures en fibro-ciment

Les variantes libres doivent respecter les exigences du permis de construire et les exigences de certification Cerqual.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-05-20 📅
Nom: L'atelier des compagnons
Adresse postale: 26/30 boulevard Biron
Commune postale: Saint-Ouen
Code postal: 93400
Pays: France 🇫🇷
Seine-Saint-Denis 🏙️
Valeur totale du marché: 5 790 569 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Référence
Informations complémentaires

Le montant de 5 790 569,00 EUR HT correspond à l'offre de base et variantes retenues, hors DQE (prestations à prix unitaires) estimé à 189 440,07 EUR HT (DQE non contractuel).

Source: OJS 2021/S 105-275445 (2021-05-28)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (10)