Travaux de maintenance et d'évolution des système de contrôle d'accès déployés au CHU de La Réunion

Brève description

Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire non alloti de travaux (avec fournitures et services associées) à bons de commande avec maximum d'achat annuel suivant article R. 2162-4-2º du code de la commande publique défini comme suit: 1 000 000,00 EUR HT maximum par an (soit 4 000 000,00 EUR HT maximum pour la durée totale du contrat). Le détail et caractéristiques des besoins sont définis aux CCP et ses annexes jointes au DCE 20-15.

Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://chu-reunion.marches-publics.info/ — options au sens du droit communautaire/achats complémentaires: les modifications du marché en cours d'exécution sont possibles en cours d'exécution dans les conditions de l'article R. 2194-1 et suivant du CCP et clauses contractuelles (marchés complémentaires de travaux et/ou marchés de travaux de prestations similaires). De même le pouvoir adjudicateur pourra avoir recours à une décision de poursuivre précisions sur les critères de choix:

— critère (N1) valeur technique 60 % appréciée au regard du mémoire technique et des exigences du CCTP dont:

—— moyens humains et matériels affectes spécifiquement aux prestations à réaliser 10 %;

—— organisation de chantier et contraintes d'exécution des prestations et solution proposée 70 % (modalités de gestion des astreintes, planning et méthodologie d'intervention et d'exécution de la maintenance prenant en compte, la gamme de maintenance sur les différents équipements, organisation de la prestation, la méthodologie, les procédures et modes opératoires pour les interventions en site hospitalier et occupé, notamment dans les zones sensible (zone à atmosphère contrôlé, les blocs opératoires, les salles blanches, les unités protégées, etc.) et dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect des délais d'exécution);

—— moyens mis en œuvre par l'entreprise pour garantir la santé et la sécurité des interventions à réaliser en sites occupés gestion de la coactivité 10 %;

—— dispositions arrêtées par l'entreprise en matière de gestion des déchets de chantiers 10 %;

— critère (N2) coût global annuel des prestations (40 %) apprécié au regard des prix de maintenance préventive et corrective proposés. Négociation: après analyse des offres et premier classement provisoire, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation si elles sont satisfaisantes; a contrario, les négociations auront lieu avec les trois candidats au maximum les mieux classés et ayant présenté la meilleure offre au regard des critères de sélection des offres, dans la mesure où le prix est supérieur au budget alloué aux travaux par la maître d'ouvrage et/ou la valeur technique de l'offre ne conviennent pas le pouvoir adjudicateur. Les prestations concernent l'ensemble des sites du CHU de La Réunion: site principal de Saint-Pierre et sites périphériques extérieurs (Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Leu, Cilaos, Tampon, Saint-Denis). Les candidats pourront obtenir tous renseignements au plus tard huit jours avant la date limite de remise des offres exclusivement via la plateforme de dématérialisation des achats du CHU: http://achats.chu-reunion.fr/ rubrique «correspondance». Une réponse sera, dans ces seules conditions, adressée en temps utile aux candidats au plus tard quatre jours avant la date limite de remise des plis. Visite sur sites: facultative. Pour permettre aux candidats d'apprécier correctement le volume et l'état des travaux de pose d'entretien et de remplacement des équipements objets de l'accord-cadre, la visite des lieux est possible et recommandée; les candidats pourront visiter les lieux après demande écrite préalable et sur rendez-vous auprès de la direction des travaux et des services techniques du GHSR par courriel: sec.dtst.ghsr@chu-reunion.fr et/ou via la plate-forme AWS http://achats.chu-reunion.fr / rubrique «correspondance».

Description des renouvellements

Délai d'exécution/ point de départ: à compter de la notification 2021, avec effet au 1.4.2021 pour une durée de douze mois, reconductible tacitement trois fois pour une durée de douze mois pour les périodes contractuelles suivants 2022, 2023 et 2024 (durée totale de 48 mois).

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis

Délai d'exécution — point de départ: à compter de la notification 2021, avec effet au 1.4.2021 pour une durée de douze mois, reconductible tacitement trois fois pour une durée de douze mois pour les périodes contractuelles suivants 2022, 2023 et 2024 (durée totale de 48 mois).

Informations complémentaires

Date de signature des marchés par le RPA: 8.4.2021

Publications antérieures

Réf. interne: MAPA n

Date d'envoi AAPC Initial 12.11.20

Publication européenne JOUE avis n

Publication nationale BOAMP avis JO n

Publication électronique profil acheteur AWS: avis d'émission en ligne n

Avis d'information JAL: avis n

Rectificatif.

JOUE avis n

BOAMP avis JO n

Profil acheteur AWS: avis d'émission en ligne n

Voies de recours: par requête en annulation devant le tribunal administratif, dans les formes et dans le délai de deux mois tels que mentionnés aux articles R. 411-1 à R. 421-7 du Code de justice administrative.