Travaux de maintenance et d'évolution des système de contrôle d'accès déployés au CHU de La Réunion

CHU de la Réunion

Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire non alloti de travaux (avec fournitures et services associées) à bons de commande avec maximum d'achat annuel suivant article R. 2162-4-2º du code de la commande publique défini comme suit: 1 000 000,00 EUR HT maximum par an (soit 4 000 000,00 EUR HT maximum pour la durée totale du contrat). Le détail et caractéristiques des besoins sont définis aux CCP et ses annexes jointes au DCE 20-15.

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-12-23. L'appel d'offres a été publié le 2020-11-12.

Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Essia

Qui ?

• CHU de la Réunion

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• La Réunion › La Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-11-12	Avis de marché
2020-12-15	Informations complémentaires
2021-04-14	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-11-12)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: CHU de La Réunion
Numéro d'enregistrement national: 20003001300011
Adresse postale: avenue François Mitterrand
Commune postale: Saint-Pierre Cedex
Code postal: 97448
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: service.achats@chu-reunion.fr 📧
Région: La Réunion 🏙️
URL: http://www.chu-reunion.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://chu-reunion.marches-publics.info/ 🌏
Communication
URL des documents: http://chu-reunion.marches-publics.info/ 🌏
URL de participation: http://chu-reunion.marches-publics.info/ 🌏

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de maintenance et d'évolution des système de contrôle d'accès déployés au CHU de La Réunion Mapa 20-15”
Produits/services: Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Brève description:
“Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire non alloti de travaux (avec fournitures et services associées) à bons de commande avec maximum d'achat annuel...”

1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction 📦
Produits/services supplémentaires: Système de contrôle des accès 📦
Lieu d'exécution: La Réunion 🏙️
Description du marché:
“Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire non alloti de travaux (avec fournitures et services associées) à bons de commande avec maximum d'achat annuel...”
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅
Description
Description des renouvellements:
“Délai d'exécution/ point de départ: à compter de la notification 2021, avec effet au 1.4.2021 pour une durée de douze mois, reconductible tacitement trois...”

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; — formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire...”
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; — déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats...”

Liste et brève description des critères de sélection

— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— en matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;
— indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé;
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Le candidat doit obligatoirement fournir les attestations de formation des techniciens (délivrées par les différents constructeurs datant de moins six mois) qui interviendront sur site sous peine de rejet de l'offre pour motif d'irrégularité. Le soumissionnaire devra justifier par quelques moyens que ce soit de la compétence de ses techniciens à intervenir et à intégrer directement les systèmes de contrôles d'accès (réseau d'identification, interphones, vidéo protection, y compris les moyens de supervision etc.), dans la solution global existante au CHU de la Réunion.

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-12-23 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
L'offre doit être valable jusqu'à: 2021-07-12 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2020-12-28 12:00 📅

Informations complémentaires
Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅
Délai estimé pour la publication d'autres avis:
“Délai d'exécution — point de départ: à compter de la notification 2021, avec effet au 1.4.2021 pour une durée de douze mois, reconductible tacitement trois...”
Informations complémentaires

“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis...”

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://chu-reunion.marches-publics.info/ — options au sens du droit communautaire/achats complémentaires: les modifications du marché en cours d'exécution sont possibles en cours d'exécution dans les conditions de l'article R. 2194-1 et suivant du CCP et clauses contractuelles (marchés complémentaires de travaux et/ou marchés de travaux de prestations similaires). De même le pouvoir adjudicateur pourra avoir recours à une décision de poursuivre précisions sur les critères de choix:
— critère (N1) valeur technique 60 % appréciée au regard du mémoire technique et des exigences du CCTP dont:
—— moyens humains et matériels affectes spécifiquement aux prestations à réaliser 10 %;
—— organisation de chantier et contraintes d'exécution des prestations et solution proposée 70 % (modalités de gestion des astreintes, planning et méthodologie d'intervention et d'exécution de la maintenance prenant en compte, la gamme de maintenance sur les différents équipements, organisation de la prestation, la méthodologie, les procédures et modes opératoires pour les interventions en site hospitalier et occupé, notamment dans les zones sensible (zone à atmosphère contrôlé, les blocs opératoires, les salles blanches, les unités protégées, etc.) et dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect des délais d'exécution);
—— moyens mis en œuvre par l'entreprise pour garantir la santé et la sécurité des interventions à réaliser en sites occupés gestion de la coactivité 10 %;
—— dispositions arrêtées par l'entreprise en matière de gestion des déchets de chantiers 10 %;
— critère (N2) coût global annuel des prestations (40 %) apprécié au regard des prix de maintenance préventive et corrective proposés. Négociation: après analyse des offres et premier classement provisoire, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation si elles sont satisfaisantes; a contrario, les négociations auront lieu avec les trois candidats au maximum les mieux classés et ayant présenté la meilleure offre au regard des critères de sélection des offres, dans la mesure où le prix est supérieur au budget alloué aux travaux par la maître d'ouvrage et/ou la valeur technique de l'offre ne conviennent pas le pouvoir adjudicateur. Les prestations concernent l'ensemble des sites du CHU de La Réunion: site principal de Saint-Pierre et sites périphériques extérieurs (Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Leu, Cilaos, Tampon, Saint-Denis). Les candidats pourront obtenir tous renseignements au plus tard huit jours avant la date limite de remise des offres exclusivement via la plateforme de dématérialisation des achats du CHU: http://achats.chu-reunion.fr/ rubrique «correspondance». Une réponse sera, dans ces seules conditions, adressée en temps utile aux candidats au plus tard quatre jours avant la date limite de remise des plis. Visite sur sites: facultative. Pour permettre aux candidats d'apprécier correctement le volume et l'état des travaux de pose d'entretien et de remplacement des équipements objets de l'accord-cadre, la visite des lieux est possible et recommandée; les candidats pourront visiter les lieux après demande écrite préalable et sur rendez-vous auprès de la direction des travaux et des services techniques du GHSR par courriel: sec.dtst.ghsr@chu-reunion.fr et/ou via la plate-forme AWS http://achats.chu-reunion.fr / rubrique «correspondance».

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis-de-la-Réunion
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr 📧
Fax: +33 262924362 📠
URL: http://www.ta-saint-denis.juradm.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis-de-la-Réunion
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr 📧
Fax: +33 262924362 📠
URL: http://www.ta-saint-denis.juradm.fr 🌏
Source: OJS 2020/S 224-549667 (2020-11-12)

Informations complémentaires (2020-12-15)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: CHU de la Réunion
Commune postale: Saint-Pierre

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire non alloti de travaux (avec fournitures et services associées) à bons de commande avec maximum d'achat annuel...”

Informations complémentaires
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 224-549667

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-12-23 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-12-30 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2020/S 247-610153 (2020-12-15)

Avis d'attribution de marché (2021-04-14)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: CHU Sud Réunion
Adresse postale: Avenue François-Mitterrand
Commune postale: St-Pierre Cedex

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire non alloti de travaux (avec fournitures et services associées) à bons de commande avec maximum d'achat annuel...”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 195542.33 💰
Description
Description du marché:
“Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire non alloti de travaux (avec fournitures et services associées) à bons de commande avec maximum d'achat annuel...”

Procédure
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 224-549667

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2021-04-08 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Essia
Adresse postale: 11 chemin Maxime-Rivière
Commune postale: Saint-Pierre
Code postal: 97410
Pays: France 🇫🇷
Région: La Réunion 🏙️
Le contractant est une PME ✅
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 195542.33 💰

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Date de signature des marchés par le RPA: 8.4.2021 Publications antérieures Réf. interne: MAPA n 20-15/DTST/WQU-DMA/AC TX Maint. Contrôle Accès CHU...”
Organe de révision
Adresse postale: 27 rue Félix-Guyon
Commune postale: Saint-Denis de La Réunion
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 27 rue Félix-Guyon
Commune postale: Saint-Denis de La Réunion
Source: OJS 2021/S 075-190742 (2021-04-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction

Travaux d'équipement du bâtiment

Recherches connexes 🔍

Région: France RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises La Réunion La Réunion

Produits/services: Machines industrielles Machines diverses à usage général et à... Systèmes de commande et de contrôle,... Système de commande et de contrôle Système de contrôle des accès Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation de systèmes... Travaux d'installation de systèmes...