Travaux d'édification d'une digue de défense contre la mer du village des boucholeurs sur les communes d'Yves et de Châtelaillon-Plage

Conseil départemental de la Charente-Maritime

Le marché a pour objet les travaux d'édification d'une digue de défense contre la mer du village des boucholeurs sur les communes d'Yves et de Châtelaillon-Plage.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-07-06. L'appel d'offres a été publié le 2020-05-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Conseil départemental de la Charente-Maritime

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction de barrages et d'ouvrages fixes similaires › Travaux de construction de digues

Où ?

• Poitou-Charentes › Charente-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-05-19	Avis de marché
2020-07-21	Informations complémentaires
2021-05-25	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-05-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de digues
Numéro de référence: 20HTEB30
Brève description:

Le marché a pour objet les travaux d'édification d'une digue de défense contre la mer du village des boucholeurs sur les communes d'Yves et de Châtelaillon-Plage.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de digues 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de digues 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Charente-Maritime 🏙️

Procédure
Type de procédure: Dialogue compétitif
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil départemental de la Charente-Maritime
Adresse postale: 85 boulevard de la République, CS 60003
Code postal: 17076
Commune postale: La Rochelle Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.charente-maritime.fr 🌏
Courrier électronique: proceduredemat.marches@charente-maritime.fr 📧
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-05-19 📅
Date limite de soumission: 2020-07-06 📅
Date de publication: 2020-05-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 100-238709
Numéro JO-S: 100
Informations complémentaires

Calendrier prévisionnel — semaine du 20 au 26 .7.2020: envoi des éléments aux candidats retenus; — du 27 au 31.7.2020: réunion individuelle de présentation du site avec chacun des candidats retenus; — semaine du 5 au 11.10.2020: remise des premières offres; — semaine du 26 au 30.10. 2020: réunion de 1 — semaine du 1 au 6.12.2020: remise des secondes offres; — semaine du 14 au 20.12.2020: réunion de 2 — semaine du 8 au 14.2.2021: remise des offres finales; — semaine du 1 au 7.3.2021: choix de l'entreprise retenue. Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. Modalités de règlement des comptes: sur les fonds propres du Département. Le mode de règlement de l'administration est le mandat administratif. Une prime de 30 000 EUR (TTC) sera allouée à tous les candidats ayant participé à toutes les phases de dialogue et ayant remis une offre finale. Concernant le candidat auquel le marché sera attribué, le montant de la prime sera déduit du montant du marché. Elle sera considérée comme le premier paiement. Critères d'attribution: Les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants: — Critère 1: valeur technique (40 %) Qualité technique du projet (adéquation au programme fonctionnel, qualités techniques...) dont: —— 50 % alloués à la méthodologie; —— 30 % alloués aux performances de production; —— 20 % alloués aux délais de réalisation du programme; — Critère 2: qualité environnementale de l'offre (40 %) Propositions destinées à l'atteinte des objectifs d'évitement, de réduction et de compensation des impacts liés au contexte environnemental du projet et à la réalisation des ouvrages tout en préservant le site de la réserve. Est attendue ici, une note méthodologique spécifique et relative à la mise en œuvre de chacune des mesures de gestion environnementales précisées à l'arrêté préfectoral et à l'étude d'impact, pour chaque mesure d'accompagnement, d'évitement et de réduction des impacts. De plus, sera précisé aussi l'organisation de l'entreprise pour l'animation des comités de suivi; — Critère 3: prix (20 %) Au vu de la proposition financière détaillée: —— 75 % pour le montant global; —— 25 % sur la précision et la pertinence des pièces DQE/BPU.

Informations complémentaires

Calendrier prévisionnel

— semaine du 20 au 26 .7.2020: envoi des éléments aux candidats retenus;

— du 27 au 31.7.2020: réunion individuelle de présentation du site avec chacun des candidats retenus;

— semaine du 5 au 11.10.2020: remise des premières offres;

— semaine du 26 au 30.10. 2020: réunion de 1

— semaine du 1 au 6.12.2020: remise des secondes offres;

— semaine du 14 au 20.12.2020: réunion de 2

— semaine du 8 au 14.2.2021: remise des offres finales;

— semaine du 1 au 7.3.2021: choix de l'entreprise retenue.

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.

Modalités de règlement des comptes: sur les fonds propres du Département. Le mode de règlement de l'administration est le mandat administratif. Une prime de 30 000 EUR (TTC) sera allouée à tous les candidats ayant participé à toutes les phases de dialogue et ayant remis une offre finale. Concernant le candidat auquel le marché sera attribué, le montant de la prime sera déduit du montant du marché. Elle sera considérée comme le premier paiement.

Critères d'attribution:

Les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants:

— Critère 1: valeur technique (40 %)

Qualité technique du projet (adéquation au programme fonctionnel, qualités techniques...) dont:

—— 50 % alloués à la méthodologie;

—— 30 % alloués aux performances de production;

—— 20 % alloués aux délais de réalisation du programme;

— Critère 2: qualité environnementale de l'offre (40 %)

Propositions destinées à l'atteinte des objectifs d'évitement, de réduction et de compensation des impacts liés au contexte environnemental du projet et à la réalisation des ouvrages tout en préservant le site de la réserve. Est attendue ici, une note méthodologique spécifique et relative à la mise en œuvre de chacune des mesures de gestion environnementales précisées à l'arrêté préfectoral et à l'étude d'impact, pour chaque mesure d'accompagnement, d'évitement et de réduction des impacts. De plus, sera précisé aussi l'organisation de l'entreprise pour l'animation des comités de suivi;

— Critère 3: prix (20 %)

Au vu de la proposition financière détaillée:

—— 75 % pour le montant global;

—— 25 % sur la précision et la pertinence des pièces DQE/BPU.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le site des travaux se situe dans le périmètre de la réserve naturelle nationale des marais de la commune d'Yves, situé le long de la côte Atlantique du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine. Pour la réalisation des travaux il a été nécessaire de demander la modification du décret initial de création de la réserve. Le décret nº 2019-413 du 6.5.2019 modifie les articles 1

— assurer l'exploitation et la mise en œuvre des matériaux de construction. Ceux issus de la zone d'emprunt et qui sont mis à disposition du titulaire du marché, font état, d'après les conclusions des investigations et études géotechniques réalisées à ce jour de matériaux argileux de classe A3/A4 T.H (classification du GTR 2000), et difficiles à mettre en œuvre dans le cadre de la réalisation du type d'ouvrage attendu;

— assurer la fondation des ouvrages et la traficabilité des engins de chantier et de livraison au sein de la réserve naturelle, en prenant en compte que les reconnaissances géotechniques menées à ce jour font état de sols argilo-vasards présents sur une profondeur moyenne de

15,00 m/t.n sur l'ensemble du tracé, et que les mesures ERC interdisent tout cloutage ou substitutions de couches des sols au droit des pistes de chantier;

— optimiser le planning et le phasage des travaux afin de respecter la période restreinte autorisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral pour réaliser les ouvrages en intégrant les mesures «ERC» (nb: délais de six mois pour réaliser 4 km de digue et ses ouvrages annexes).

Durée en mois: 17 (dont maximum 12 mois consécutifs au sein de la réserve naturelle).

Valeur estimée hors TVA: 6 500 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 17 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1) si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire;

2) les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société.

Capacité technique et professionnelle:

3) une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l'acheteur indique que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

4) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

5) l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestations de services de même nature que celle du marché public;

6) la description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

7) une description du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public;

8) l'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché public;

9) des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres états membres;

10) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage;

11) l'indication des mesures de gestion environnementale relatives à la mise en œuvre de mesures compensatoires (ERC) et d'animation de comités de suivi, que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public;

12) une note méthodologique synthétique d'un maximum 20 pages — s'appuyant sur le contexte technique et environnemental des travaux —, présentant la démarche utilisée dans le cadre de la phase de dialogue compétitif, la description des procédures de travail envisagée et de l'équipe affectée.

Cette note méthodologique a pour objectif d'apprécier le niveau d'appréhension des candidats au regard de la note détaillée et des risques associés.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de candidatures groupées, au moment de l'attribution du marché, le groupement se verra imposer la forme d'un groupement conjoint avec solidarité du mandataire.

Situation propre des opérateurs, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession:

Le candidat ou en cas de groupement, chaque membre du groupement candidat, produit une lettre de candidature

— habilitation du mandataire par ses cotraitants, datée et signée, par une personne habilitée à engager le candidat, et en cas de groupement les coordonnées de chacun des membres du groupement, le nom du mandataire solidaire et l'habilitation éventuelle du mandataire à signer la candidature du groupement;

— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L .2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définis aux articles L. 5212-1 à

L. 5212-11 du code du travail.

Nota: en raison du caractère complexe du programme de travaux, associé à son objet, les candidats doivent, par les pièces produites à l'appui de sa candidature, justifier de disposer d'une équipe expérimentée en adéquation avec les compétences techniques attendues.

L'équipe de projet doit présenter à minima les compétences suivantes:

— exécution de travaux;

— ingénierie et études techniques;

— ingénierie environnementale;

— écologue (mise en place des mesures compensatoires, suivi environnemental, participation aux comités de suivi);

— gestion de projet complexe — mission d'OPC;

— géotechnique;

— génie civil;

— terrassement.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Nombre minimum de candidats: 3
Nombre maximum de candidats: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Les candidats qui ne présenteront pas des garanties techniques, professionnelles et financières suffisantes ne seront pas admis. Les candidats présentant des garanties techniques, professionnelles et financières suffisantes seront classés par application des critères de sélection suivants:

— pertinence et qualité des références de l'opérateur économique au vu de l'objet de marché [ou références individuelles des membres de l'équipe si l'opérateur économique ne dispose pas de références) 40 % (capacités techniques (moyens humains, techniques et matériels) et capacités professionnelles (CV, références, certifications)];

— importance du chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public portant sur les trois derniers exercices 30 %;

— note méthodologique 30 %.

Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre: qualité technique du projet
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Qualité environnementale de l'offre
Prix (pondération): 20

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction des affaires financières et juridiques — service des marchés publics
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Calendrier prévisionnel

— semaine du 20 au 26 .7.2020: envoi des éléments aux candidats retenus;

— du 27 au 31.7.2020: réunion individuelle de présentation du site avec chacun des candidats retenus;

— semaine du 5 au 11.10.2020: remise des premières offres;

— semaine du 26 au 30.10. 2020: réunion de 1

— semaine du 1 au 6.12.2020: remise des secondes offres;

— semaine du 14 au 20.12.2020: réunion de 2

— semaine du 8 au 14.2.2021: remise des offres finales;

— semaine du 1 au 7.3.2021: choix de l'entreprise retenue.

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.

Modalités de règlement des comptes: sur les fonds propres du Département. Le mode de règlement de l'administration est le mandat administratif. Une prime de 30 000 EUR (TTC) sera allouée à tous les candidats ayant participé à toutes les phases de dialogue et ayant remis une offre finale. Concernant le candidat auquel le marché sera attribué, le montant de la prime sera déduit du montant du marché. Elle sera considérée comme le premier paiement.

Critères d'attribution:

Les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants:

— Critère 1: valeur technique (40 %)

Qualité technique du projet (adéquation au programme fonctionnel, qualités techniques...) dont:

—— 50 % alloués à la méthodologie;

—— 30 % alloués aux performances de production;

—— 20 % alloués aux délais de réalisation du programme;

— Critère 2: qualité environnementale de l'offre (40 %)

Propositions destinées à l'atteinte des objectifs d'évitement, de réduction et de compensation des impacts liés au contexte environnemental du projet et à la réalisation des ouvrages tout en préservant le site de la réserve. Est attendue ici, une note méthodologique spécifique et relative à la mise en œuvre de chacune des mesures de gestion environnementales précisées à l'arrêté préfectoral et à l'étude d'impact, pour chaque mesure d'accompagnement, d'évitement et de réduction des impacts. De plus, sera précisé aussi l'organisation de l'entreprise pour l'animation des comités de suivi;

— Critère 3: prix (20 %)

Au vu de la proposition financière détaillée:

—— 75 % pour le montant global;

—— 25 % sur la précision et la pertinence des pièces DQE/BPU.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 15 rue Blossac
Commune postale: Poitiers Cedex
Code postal: 86020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 549607919 📞
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Voies et délais des recours dont dispose le candidat:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA;

— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Source: OJS 2020/S 100-238709 (2020-05-19)

Informations complémentaires (2020-07-21)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Commune postale: La Rochelle

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-07-21 📅
Date de publication: 2020-07-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 142-348612
Se réfère à l'avis: 2020/S 100-238709
Numéro JO-S: 142
Source: OJS 2020/S 142-348612 (2020-07-21)

Avis d'attribution de marché (2021-05-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux d'édification d'une digue de défense contre la mer du village des boucholeurs sur les communes d'Yves et de Châtelaillon-Plage.

Valeur totale du marché: 8450386.46 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-25 📅
Date de publication: 2021-05-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 102-265983
Numéro JO-S: 102
Informations complémentaires

Critère 1: valeur technique de l'offre au vu du mémoire technique (40 %) est décomposée ainsi: Qualité technique du projet (adéquation au programme fonctionnel, qualités techniques, etc.) dont: — 50 % alloués à la méthodologie; — 30 % alloués aux performances de productions; — 20 % alloués aux délais de réalisation du programme.

Objet
Champ d'application du marché

Critère 1: valeur technique de l'offre au vu du mémoire technique (40 %) est décomposée ainsi:

Qualité technique du projet (adéquation au programme fonctionnel, qualités techniques, etc.)

dont:

— 50 % alloués à la méthodologie;

— 30 % alloués aux performances de productions;

— 20 % alloués aux délais de réalisation du programme.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique au vu du mémoire technique
Qualité environnementale de l'offre au vu du mémoire technique

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-05-20 📅
Nom: Vinci Construction Terrassement
Commune postale: Éguilles
Code postal: 13510
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Nom: Wsp
Commune postale: Montbonnot-Saint-Martin
Code postal: 38330
Pays: Isère 🏙️
Nom: Trézence TP
Commune postale: Migré
Code postal: 17330
Pays: Charente-Maritime 🏙️
Nom: Suez Safège
Commune postale: Saint-Medard-en-Jalles
Code postal: 33166
Pays: Gironde 🏙️
Nom: Biotec
Commune postale: Lyon
Code postal: 69005
Pays: Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 8450386.46 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Source: OJS 2021/S 102-265983 (2021-05-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques (13)

Travaux de construction de barrages, de canaux, de canaux d'irrigation et d'aqueducs

Travaux de construction de barrages et d'ouvrages fixes similaires