— les opérations d’aménagement architectural et technique et de renforcement de la sécurité de l’immeuble Parallèle seront réalisées dans le cadre d’un bail en état futur d’achèvement lancé par le promoteur et bailleur et dont ENEDIS est le preneur;
— les lots architecturaux seront les suivants:
—— installation de chantier/démolition & maçonnerie/étanchéité/serrurerie & métallerie/ doublage plâtrerie/menuiseries bois/agencements/faux plafonds/plancher technique/sols durs/sols souples/cloisons amovibles/revêtements muraux/occultation.
— les lots techniques seront les suivants:
—— CFO/VDI/système de sécurité & sûreté/CVC plomberie;
—— le candidat devra impérativement répondre en entreprise Générale en groupement d'entreprises (GME) sous-peine de rejet de sa candidature;
—— le lot technique «Systèmes de sécurité et sûreté» doit être réalisé impérativement par l'entreprise principale ou par l'un des membres du groupement.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-04-16.
L'appel d'offres a été publié le 2020-03-27.
Avis de marché (2020-03-27) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: ENEDIS, Paris La Défense, Tour ENEDIS 34 Place des Corolles 92079 Courbevoie
Adresse postale: Tour ENEDIS 34 Place des Corolles 92079 Courbevoie
Commune postale: Paris La Défense Cedex
Code postal: 92079
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact:
“Jérôme Porquier — direction des achats groupe — agence travaux immobiliers, 100 boulevard de Turin, 59777 Euralillé”
Téléphone: +33 361260772📞
Courrier électronique: jerome.porquier@edf.fr📧
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
URL: www.edf.com🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://pha.edf.com🌏 Communication
L'accès aux documents d'appel d'offres est restreint
URL des documents: https://pha.edf.fr🌏
URL de participation: https://pha.edf.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux d’aménagement des bureaux projet ENEDIS Immeuble Parallele, 33 avenue de l’Europe – 92400 Courbevoie”
Produits/services: Travaux d'équipement du bâtiment📦
Brève description:
“— les opérations d’aménagement architectural et technique et de renforcement de la sécurité de l’immeuble Parallèle seront réalisées dans le cadre d’un bail...”
Brève description
— les opérations d’aménagement architectural et technique et de renforcement de la sécurité de l’immeuble Parallèle seront réalisées dans le cadre d’un bail en état futur d’achèvement lancé par le promoteur et bailleur et dont ENEDIS est le preneur;
— les lots architecturaux seront les suivants:
—— installation de chantier/démolition & maçonnerie/étanchéité/serrurerie & métallerie/ doublage plâtrerie/menuiseries bois/agencements/faux plafonds/plancher technique/sols durs/sols souples/cloisons amovibles/revêtements muraux/occultation.
— les lots techniques seront les suivants:
—— CFO/VDI/système de sécurité & sûreté/CVC plomberie;
—— le candidat devra impérativement répondre en entreprise Générale en groupement d'entreprises (GME) sous-peine de rejet de sa candidature;
—— le lot technique «Systèmes de sécurité et sûreté» doit être réalisé impérativement par l'entreprise principale ou par l'un des membres du groupement.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement du bâtiment📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de parachèvement de bâtiment📦
Lieu d'exécution: Hauts-de-Seine 🏙️
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Immeuble Parallèle, 33 avenue de l’Europe – 92400 Courbevoie.
Description du marché:
“— les travaux d'aménagement de l'immeuble Parallèle, 33 avenue de l’Europe – 92400 Courbevoie s'exécuteront sur une surface utile nette de 22 500 m;
— 75 %...”
Description du marché
— les travaux d'aménagement de l'immeuble Parallèle, 33 avenue de l’Europe – 92400 Courbevoie s'exécuteront sur une surface utile nette de 22 500 m;
— 75 % de cette surface sera dévolue à des plateaux de bureaux «classiques» et 25 % de la surface sera dévolue à des surfaces plus techniques (serveurs notamment);
— les lots architecturaux seront les suivants:
—— installation de chantier/démolition & maçonnerie/étanchéité/serrurerie & métallerie/ doublage plâtrerie/menuiseries bois/agencements/faux plafonds/plancher technique/sols durs/sols souples/cloisons amovibles/revêtements muraux/occultation;
— les lots techniques seront les suivants:
CFO/VDI/système de sécurité & sûreté/CVC plomberie.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée de l'accord
Date de début: 2020-10-19 📅
Date de fin: 2021-09-30 📅
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 6
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Options dans le lot agencement: meubles et claustras
Description
Informations complémentaires:
“— «Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et...”
Informations complémentaires
— «Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché»;
— à partir du moment où la liste des candidats a été arrêtée, celle-ci ne peut plus être modifiée notamment par la constitution d'un groupement qui serait à considérer comme une candidature nouvelle hors délais.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L....”
Liste et brève description des conditions
— le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail. Cette déclaration est à produire par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés;
— le candidat doit remettre un extrait du registre pertinent tel qu'un extrait K-bis, ou, à défaut, un document équivalent permettant d'identifier le candidat. Ce document est à fournir par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— le groupement devra avoir une santé financière saine;
— le groupement devra fournir les bilans ou extraits de bilan concernant les 3 dernières années, des...”
Liste et brève description des critères de sélection
— le groupement devra avoir une santé financière saine;
— le groupement devra fournir les bilans ou extraits de bilan concernant les 3 dernières années, des opérations économiques pour lesquels l'établissement de bilans est obligatoire en vertu de la loi;
— le groupement devra fournir le cas échéant pour chacun des membres du groupement un extrait K-bis datant de moins de six mois ainsi que les attestations d'assurance RC et DC;
— le groupement devra avoir un chiffre d'affaire annuel moyen sur les trois dernières années supérieur à 24 000 000 EUR.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Expérience similaire réussie en tant que mandataire ou cotraitant de moins de quatre ans en:
— aménagement de bureaux dans le cadre d’un BEFA – surface > 20...”
Liste et brève description des critères de sélection
Expérience similaire réussie en tant que mandataire ou cotraitant de moins de quatre ans en:
— aménagement de bureaux dans le cadre d’un BEFA – surface > 20 000 m;
— gestion des accès et sécurisation d’espaces et/ou d’équipement sensibles type data center, zones contrôlées...
Autres expériences réussies en tant que mandataire ou cotraitant de moins de quatre ans:
— aménagement d’espaces tertiaires – surface > 20 000 m.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Motifs de sélection éventuels:
1) nombre d’expériences en gestion des accès et sécurisation d’espaces et/équipement sensibles type data center, zones...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Motifs de sélection éventuels:
1) nombre d’expériences en gestion des accès et sécurisation d’espaces et/équipement sensibles type data center, zones contrôlées, de moins de quatre ans;
2) nombre d’expériences en aménagement de bureau dans le cadre d‘un BEFA – surface supérieure > 20 000 m de moins de quatre ans;
3) nombre d’expériences communes du GME;
4) CA moyen des trois dernières années (du GME).
Les six candidats justifiant le plus de ces expériences et compétences (dans l’ordre de sélection 1 puis 2, 3, et 4) seront sélectionnées pour être consultées.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“— financement sur ressources propres;
— paiement à soixante jours à compter de la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
— financement sur ressources propres;
— paiement à soixante jours à compter de la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux prestations réalisées.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“— ENEDIS accepte les groupements d'entreprises conjoints ou solidaires. En cas de groupement, l’un des membres du groupement est désigné comme mandataire....”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
— ENEDIS accepte les groupements d'entreprises conjoints ou solidaires. En cas de groupement, l’un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard d'ENEDIS;
— sans préjudice de l'article L. 2141-13 du code de la commande publique, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait;
— par ailleurs, un soumissionnaire, qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au titre d'un autre groupement.
NOTA: Un AMO ou MOE ayant participé à l'élaboration du cahier des charges ou du programme ne pourra pas répondre.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“— chaque membre du groupement devra être qualifié dans les domaines ou sous-domaines dans lesquels il intervient.”
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-04-16
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“— les candidats doivent manifester leur intérêt via le portail achats d'EDF (https://pha.edf.com).tender_221325, RFI_084691 et rattacher les documents...”
— les candidats doivent manifester leur intérêt via le portail achats d'EDF (https://pha.edf.com).tender_221325, RFI_084691 et rattacher les documents demandés au présent avis de marché;
— les candidats intéressés, non encore inscrits, s'auto-référenceront depuis la page d'accueil du portail achats sur le site https://pha.edf.com — à l'aide du lien placé dans l'encart: « Nouveau Fournisseur ? Se référencer »;
— un document intitulé « Identification des membres du groupement et répartition des prestations » est disponible dans l'espace collaboratif dédié aux fournisseurs dans le portail achats;
— la consultation sera effectuée par e-tender via le portail achats électronique d’EDF (https://pha.edf.com)
EDF se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
— dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures, EDF SA informe l'ensemble des soumissionnaires que la signature électronique des marchés est privilégiée, que ceux-ci soient attribués à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: Parvis Tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞
URL: www.tribunal-de-paris.justice.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: T
Commune postale: Fr
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: Parvis du Trbunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞
URL: www.tribunal-de-paris.justice.fr🌏
Source: OJS 2020/S 064-153984 (2020-03-27)
Informations complémentaires (2020-04-14) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Enedis
Adresse postale: Tour Enedis, 34 place des Corolles, 92079 Courbevoie
Personne de contact:
“Jérôme Porquier — Direction des achats groupe — Agence travaux immobiliers, 100 boulevard de Turin, 59777 Euralille”
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux d’aménagement des bureaux projet Enedis Immeuble Parallèle, 33 avenue de l’Europe – 92400 Courbevoie”
Brève description:
“Les opérations d’aménagement architectural et technique et de renforcement de la sécurité de l’immeuble Parallèle seront réalisées dans le cadre d’un bail...”
Brève description
Les opérations d’aménagement architectural et technique et de renforcement de la sécurité de l’immeuble Parallèle seront réalisées dans le cadre d’un bail en état futur d’achèvement lancé par le promoteur et bailleur et dont Enedis est le preneur.
Les lots architecturaux seront les suivants: installation de chantier/démolition & maçonnerie/étanchéité/serrurerie & métallerie/doublage plâtrerie/menuiseries bois/agencements/faux plafonds/plancher technique/sols durs/sols souples/cloisons amovibles/revêtements muraux/occultation.
Les lots techniques seront les suivants:
CFO/VDI/Système de sécurité & sûreté/CVC Plomberie.
Le candidat devra impérativement répondre en entreprise générale en groupement d'entreprises (GME) sous peine de rejet de sa candidature.
Le lot technique «Systèmes de sécurité et sûreté» doit être réalisé impérativement par l'entreprise principale ou par l'un des membres du groupement.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 064-153984
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date de réception des offres
Ancienne valeur
Date: 2020-04-16 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-04-20 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2020/S 075-178745 (2020-04-14)
Avis d'attribution de marché (2020-10-13) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom:
“Enedis, Paris La Défense, Tour Enedis 34 place des Corolles, 92079 Courbevoie, qui mandate EDF SA pour mener la procédure d'achat”
Personne de contact:
“Jérôme Porquier — direction des achats groupe — agence travaux immobiliers, 253 boulevard de Leeds, 59777 Euralille”
Téléphone: +33 320153772📞
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux d’aménagement des bureaux projet Enedis — Immeuble Parallèle, 33 avenue de l’Europe – 92400 Courbevoie”
Brève description:
“Les opérations d’aménagement architectural et technique et de renforcement de la sécurité de l’immeuble Parallèle seront réalisées dans le cadre d’un bail...”
Brève description
Les opérations d’aménagement architectural et technique et de renforcement de la sécurité de l’immeuble Parallèle seront réalisées dans le cadre d’un bail en état futur d’achèvement lancé par le promoteur et bailleur et dont Enedis est le preneur.
Les lots architecturaux seront les suivants:
Installation de chantier/démolition & maçonnerie/étanchéité/serrurerie & métallerie/doublage plâtrerie/menuiseries bois/agencements/faux plafonds/plancher technique/sols durs/sols souples/cloisons amovibles/revêtements muraux/occultation.
Les lots techniques seront les suivants:
CFO/VDI/système de sécurité & sûreté/CVC plomberie.
Le candidat devra impérativement répondre en entreprise Générale en groupement d'entreprises (GME) sous peine de rejet de sa candidature.
Le lot technique «systèmes de sécurité et sûreté» doit être réalisé impérativement par l'entreprise principale ou par l'un des membres du groupement.
Afficher plus Description
Description du marché:
“Les travaux d'aménagement de l'Immeuble Parallèle, 33 avenue de l’Europe – 92400 Courbevoie s'exécuteront sur une surface utile nette de 22 500 m.
75 % de...”
Description du marché
Les travaux d'aménagement de l'Immeuble Parallèle, 33 avenue de l’Europe – 92400 Courbevoie s'exécuteront sur une surface utile nette de 22 500 m.
75 % de cette surface sera dévolue à des plateaux de bureaux «classiques» et 25 % de la surface sera dévolue à des surfaces plus techniques (serveurs notamment).
Les lots architecturaux seront les suivants:
Installation de chantier/démolition & maçonnerie/étanchéité/serrurerie & métallerie/ doublage plâtrerie/menuiseries bois/agencements/faux plafonds/plancher technique/sols durs/sols souples/cloisons amovibles/revêtements muraux/occultation.
Les lots techniques seront les suivants:
CFO/VDI/système de sécurité & sûreté/CVC plomberie.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 064-153984
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 1
Titre:
“Travaux d’aménagement des bureaux projet Enedis, Immeuble Parallèle, 33 avenue de l’Europe – 92400 Courbevoie”
Date de conclusion du contrat: 2020-09-28 📅
Informations complémentaires Organe de révision
Adresse postale: parvis Tribunal de Paris
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: parvis du Tribunal de Paris
Source: OJS 2020/S 202-491478 (2020-10-13)