Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (aile de flore) pour le compte de l'établissement public du musée du Louvre - lots n 1 à 3

Musée du Louvre

Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (aile de flore) pour le compte de l'établissement public du musée du Louvre — lots n 1 à 3. L'Ensemble des travaux sera réalisé en trois (03) lots, chaque lot faisant l'objet d'un marché propre, et réparti conformément à l'article Ii.2 du présent avis. Le présent marché ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranches au sens du Code de la Commande publique. Emplacement des travaux: le projet est localisé dans l'aile Flore du Musée du Louvre. L'Opération consiste en l'aménagement d'une réserve (dite « Ancienne salle d'actualité du Dag ») en façade Sud de l'aile de Flore (quai François Mitterrand 75001 Paris), qui est située au 1 étage, au-dessus de la Porte de Lions et a une surface d'environ 49m. Elle dispose actuellement d'une petite mezzanine d'environ 8m menant à une fenêtre avec balcon.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-08-18. L'appel d'offres a été publié le 2020-07-12.

Qui ?

• Musée du Louvre

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-07-12	Avis de marché
2020-08-12	Informations complémentaires

Avis de marché (2020-07-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de musées
Numéro de référence: 2020-097M
Brève description:

Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (aile de flore) pour le compte de l'établissement public du musée du Louvre — lots n

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de musées 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de musées 📦
Mobilier et équipements divers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Musée du Louvre
Adresse postale: Direction Financière, Juridique et des Moyens — Sous-Direction juridique et de l'achat public — Service de la Commande publique
Code postal: 75058
Commune postale: Paris Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.louvre.fr 🌏
Courrier électronique: thomas.combret@louvre.fr 📧
Téléphone: +33 140205885 📞
Fax: +33 140205728 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=611163&orgAcronyme=f5j 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=611163&orgAcronyme=f5j 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-07-12 📅
Date limite de soumission: 2020-08-18 📅
Date de publication: 2020-07-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 135-331601
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires

La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles R.2124-1 à R.2124-3, R.2124-5 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande publique pour le lot n

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: Installation de chantier, dépose, démolition, gros-œuvre, menuiserie intérieure, peinture, parquet
Numéro du lot: 1
Brève description:

Installation de chantier, dépose, démolition, gros-œuvre, Menuiserie intérieure, Peinture, Parquet (Démolition, Maçonnerie, Plâtrerie & Finitions/Menuiseries intérieures, Peinture, Revêtement de sol).

Durée de l'accord: 4 mois
Intitulé du lot: Courants forts, Courants faibles, Plomberie, Chauffage, Ventilation, Climatisation
Numéro du lot: 3
Brève description:

Courants forts, Courants faibles, Plomberie, Chauffage, Ventilation, Climatisation.

Intitulé du lot: Grilles métalliques, Mobilier métallique (Mobilier/Serrurerie)
Numéro du lot: 2
Brève description: Grilles métalliques, Mobilier métallique (Mobilier/Serrurerie).
Informations complémentaires:

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidatures seront jugées au regard des capacités professionnelles, techniques, et financières des opérateurs économiques à exécuter le marché. DC1 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants), dûment complété. DC2 (déclaration du candidat), dûment complété.

Situation économique et financière:

Les capacités économique et financière seront appréciées au regard du DC2 dûment complété. Pour la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2), les sociétés de création récente peuvent justifier leur capacité financière par tout autre document équivalent. En application du code de la commande publique, le candidat pourra remettre à l'appui de sa candidature un Document Unique de Marché Européen (DUME) qui remplace l'ensemble des attestations et déclarations sur l'honneur demandées.

Capacité technique et professionnelle:

Les capacités techniques et professionnelles seront appréciées au regard du DC2 dûment complété et ses compléments listés au Règlement de consultation (notamment, déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; pour le lot n

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

L'Unité de compte du marché est l'euro. Sauf refus du titulaire, une avance dans les conditions définies au code de la commande publique et au CCAP peut être accordée (taux 5 % ou pour les PME, taux 10 %). Le marché sera à prix global et forfaitaire. Les prix sont fermes et actualisables dans les conditions définies au CCAP. Mode de règlement du marché: mandat administratif suivi d'un virement bancaire. Délai global de paiement, qui démarre à compter de la réception de la demande de paiement: 30 (trente) jours. Garanties exigées: le présent marché fera l'objet d'une retenue de garantie dans les conditions prévues au CCAP ainsi qu'aux dispositions du code de la commande publique. En effet, une retenue de garantie de 5 % du montant total du marché est appliquée. Les autres modalités financières et de règlement figurent au CCAP.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-08-18 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: Musée du Louvre
Informations complémentaires:

Aucune personne extérieure à la maîtrise d'ouvrage ne pourra assister à la commission d'ouverture des plis.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=611163&orgAcronyme=f5j 🌏

Référence
Informations complémentaires

I — précisions sur Type de procédure: la présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte en application des articles R.2123-1 et R.2123-4 du Code de la commande publique pour les lots de travaux no 01 et 03 et selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles R.2124-1 à R.2124-3, R.2124-5 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande publique pour le lot n

II — modalités de négociation pour les lots de travaux n

III — les candidats doivent remettre obligatoirement leur pli par voie électronique uniquement sur la plate-forme des achats de l'état. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation (RC).

IV — remarque importante: les candidats recevront l'envoi d'éventuelles demandes, par voie électronique uniquement via la plateforme de dématérialisation.

V — admission des candidatures: cf Article 6 du RC. Critères de jugement des offres: cf. Article 7 du RC.

VI — précisions sur la Durée du marché: Le marché prend effet à compter de sa date de notification. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception complète des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, la fourniture et la mise au point des DOE, et la date d'achèvement des garanties contractuelles. Délais d'exécution: Le délai global d'exécution du marché, qui comprend la période de préparation définie à l'article 14.1 du CCAP (un mois) et le délai d'exécution des travaux défini à l'article 14.2 du CCAP, est fixé à quatre (04) mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation. Précision: Pour le lot n

VII — forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: L'Exécution des prestations pourra être attribuée à un opérateur économique isolé ou à des opérateurs économiques groupés. Néanmoins, en application du deuxième alinéa de l'article R. 2142-22 du Code de la Commande publique, la forme souhaitée par l'EPML est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est un groupement conjoint sans que le mandataire ne soit solidaire, il se verra contraint d'assurer sa transformation, après attribution du marché. Article R. 2142-21 du Code de la Commande publique également applicable à la consultation.

VIII — numéros de la consultation: 2020-097m à 2020-099m (lots n

IX — visite obligatoire: la visite du site est obligatoire (sous peine de rejet). Cf. Article 8 du règlement de la consultation pour connaître les dates de visite et les modalités d'inscription obligatoire préalable dans les délais indiqués audit RC.

X — précisions sur dossier de candidature: Dans le cas où un candidat se présente à plusieurs lots, il sera autorisé à ne présenter qu'une seule fois les justificatifs relatifs à la candidature hormis les références spécifiques à chaque lot; en revanche, les offres étant distinctes, le candidat devra réaliser une offre par lot.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de paris
Source: OJS 2020/S 135-331601 (2020-07-12)

Informations complémentaires (2020-08-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (Aile de Flore) pour le compte de l'établissement public du Musée du Louvre — lots n L'ensemble des travaux sera réalisé en trois (3) lots, chaque lot faisant l'objet d'un marché propre, et réparti conformément à l'article II.2) du présent avis. Le présent marché ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranches au sens du code de la commande publique. Emplacement des travaux: le projet est localisé dans l'aile Flore du Musée du Louvre. L'opération consiste en l'aménagement d'une réserve (dite «ancienne salle d'actualité du DAG») en façade sud de l'Aile de Flore (quai François Mitterrand, 75001 Paris), qui est située au 1

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de peinture 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction financière, juridique et des moyens, sous-direction juridique et de l'achat public, service de la commande publique
Commune postale: Paris Cedex 1

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-08-12 📅
Date limite de soumission: 2020-08-24 📅
Date de publication: 2020-08-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 158-385032
Se réfère à l'avis: 2020/S 135-331601
Numéro JO-S: 158
Informations complémentaires
La date limite de remise des offres est reportée au lundi 24.8.2020 (17h00).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (Aile de Flore) pour le compte de l'établissement public du Musée du Louvre — lots n

L'ensemble des travaux sera réalisé en trois (3) lots, chaque lot faisant l'objet d'un marché propre, et réparti conformément à l'article II.2) du présent avis. Le présent marché ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranches au sens du code de la commande publique.

Emplacement des travaux: le projet est localisé dans l'aile Flore du Musée du Louvre. L'opération consiste en l'aménagement d'une réserve (dite «ancienne salle d'actualité du DAG») en façade sud de l'Aile de Flore (quai François Mitterrand, 75001 Paris), qui est située au 1

Source: OJS 2020/S 158-385032 (2020-08-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel (7)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions (3)