Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (aile de flore) pour le compte de l'établissement public du musée du Louvre - lots n 1 à 3
Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (aile de flore) pour le compte de l'établissement public du musée du Louvre — lots n 1 à 3. L'Ensemble des travaux sera réalisé en trois (03) lots, chaque lot faisant l'objet d'un marché propre, et réparti conformément à l'article Ii.2 du présent avis. Le présent marché ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranches au sens du Code de la Commande publique. Emplacement des travaux: le projet est localisé dans l'aile Flore du Musée du Louvre. L'Opération consiste en l'aménagement d'une réserve (dite « Ancienne salle d'actualité du Dag ») en façade Sud de l'aile de Flore (quai François Mitterrand 75001 Paris), qui est située au 1 étage, au-dessus de la Porte de Lions et a une surface d'environ 49m. Elle dispose actuellement d'une petite mezzanine d'environ 8m menant à une fenêtre avec balcon.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-08-18.
L'appel d'offres a été publié le 2020-07-12.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (aile de flore) pour le compte de l'établissement public du musée du...”
Titre
Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (aile de flore) pour le compte de l'établissement public du musée du Louvre - lots n 1 à 3
2020-097M
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de musées📦
Brève description:
“Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (aile de flore) pour le compte de l'établissement public du musée du...”
Brève description
Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (aile de flore) pour le compte de l'établissement public du musée du Louvre — lots n 1 à 3. L'Ensemble des travaux sera réalisé en trois (03) lots, chaque lot faisant l'objet d'un marché propre, et réparti conformément à l'article Ii.2 du présent avis. Le présent marché ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranches au sens du Code de la Commande publique. Emplacement des travaux: le projet est localisé dans l'aile Flore du Musée du Louvre. L'Opération consiste en l'aménagement d'une réserve (dite « Ancienne salle d'actualité du Dag ») en façade Sud de l'aile de Flore (quai François Mitterrand 75001 Paris), qui est située au 1 étage, au-dessus de la Porte de Lions et a une surface d'environ 49m. Elle dispose actuellement d'une petite mezzanine d'environ 8m menant à une fenêtre avec balcon.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Installation de chantier, dépose, démolition, gros-œuvre, menuiserie intérieure, peinture, parquet” Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de musées📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de préparation et de dégagement de chantier📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Description du marché:
“Installation de chantier, dépose, démolition, gros-œuvre, Menuiserie intérieure, Peinture, Parquet (Démolition, Maçonnerie, Plâtrerie &...”
Description du marché
Installation de chantier, dépose, démolition, gros-œuvre, Menuiserie intérieure, Peinture, Parquet (Démolition, Maçonnerie, Plâtrerie & Finitions/Menuiseries intérieures, Peinture, Revêtement de sol).
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 4
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Courants forts, Courants faibles, Plomberie, Chauffage, Ventilation, Climatisation” Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“Courants forts, Courants faibles, Plomberie, Chauffage, Ventilation, Climatisation.”
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Grilles métalliques, Mobilier métallique (Mobilier/Serrurerie)
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Mobilier et équipements divers📦
Description du marché: Grilles métalliques, Mobilier métallique (Mobilier/Serrurerie).
Informations complémentaires:
“La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles R.2124-1 à R.2124-3, R.2124-5 et R.2161-2 à...”
Informations complémentaires
La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles R.2124-1 à R.2124-3, R.2124-5 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande publique pour le lot n 2.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les candidatures seront jugées au regard des capacités professionnelles, techniques, et financières des opérateurs économiques à exécuter le marché. DC1...”
Liste et brève description des conditions
Les candidatures seront jugées au regard des capacités professionnelles, techniques, et financières des opérateurs économiques à exécuter le marché. DC1 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants), dûment complété. DC2 (déclaration du candidat), dûment complété.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les capacités économique et financière seront appréciées au regard du DC2 dûment complété. Pour la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
Les capacités économique et financière seront appréciées au regard du DC2 dûment complété. Pour la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2), les sociétés de création récente peuvent justifier leur capacité financière par tout autre document équivalent. En application du code de la commande publique, le candidat pourra remettre à l'appui de sa candidature un Document Unique de Marché Européen (DUME) qui remplace l'ensemble des attestations et déclarations sur l'honneur demandées.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les capacités techniques et professionnelles seront appréciées au regard du DC2 dûment complété et ses compléments listés au Règlement de consultation...”
Liste et brève description des critères de sélection
Les capacités techniques et professionnelles seront appréciées au regard du DC2 dûment complété et ses compléments listés au Règlement de consultation (notamment, déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; pour le lot n 2, présentation d'une liste des principales livraisons/prestations exécutées au cours des trois dernières années et pour les lots n 1 et 3, présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé); justifications spécifiques à chaque lot à produire quant aux qualités et capacités du candidat (Qualibat, etc.) ou équivalent définies dans le Règlement de la consultation).
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“L'Unité de compte du marché est l'euro. Sauf refus du titulaire, une avance dans les conditions définies au code de la commande publique et au CCAP peut...”
Conditions d'exécution du contrat
L'Unité de compte du marché est l'euro. Sauf refus du titulaire, une avance dans les conditions définies au code de la commande publique et au CCAP peut être accordée (taux 5 % ou pour les PME, taux 10 %). Le marché sera à prix global et forfaitaire. Les prix sont fermes et actualisables dans les conditions définies au CCAP. Mode de règlement du marché: mandat administratif suivi d'un virement bancaire. Délai global de paiement, qui démarre à compter de la réception de la demande de paiement: 30 (trente) jours. Garanties exigées: le présent marché fera l'objet d'une retenue de garantie dans les conditions prévues au CCAP ainsi qu'aux dispositions du code de la commande publique. En effet, une retenue de garantie de 5 % du montant total du marché est appliquée. Les autres modalités financières et de règlement figurent au CCAP.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-08-18
11:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-08-18
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Musée du Louvre
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“Aucune personne extérieure à la maîtrise d'ouvrage ne pourra assister à la commission d'ouverture des plis.”
“I — précisions sur Type de procédure: la présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte en application des articles R.2123-1 et...”
I — précisions sur Type de procédure: la présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte en application des articles R.2123-1 et R.2123-4 du Code de la commande publique pour les lots de travaux no 01 et 03 et selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles R.2124-1 à R.2124-3, R.2124-5 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande publique pour le lot n 2.
II — modalités de négociation pour les lots de travaux n 1 et 3 définies au Règlement de la consultation.
III — les candidats doivent remettre obligatoirement leur pli par voie électronique uniquement sur la plate-forme des achats de l'état. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation (RC).
IV — remarque importante: les candidats recevront l'envoi d'éventuelles demandes, par voie électronique uniquement via la plateforme de dématérialisation.
V — admission des candidatures: cf Article 6 du RC. Critères de jugement des offres: cf. Article 7 du RC.
VI — précisions sur la Durée du marché: Le marché prend effet à compter de sa date de notification. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception complète des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, la fourniture et la mise au point des DOE, et la date d'achèvement des garanties contractuelles. Délais d'exécution: Le délai global d'exécution du marché, qui comprend la période de préparation définie à l'article 14.1 du CCAP (un mois) et le délai d'exécution des travaux défini à l'article 14.2 du CCAP, est fixé à quatre (04) mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation. Précision: Pour le lot n 1, l'installation du chantier et les travaux préparatoires devront se dérouler dans les délais indiqués dans le planning et donc en partie pendant la période de préparation commune à l'ensemble des lots.
VII — forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: L'Exécution des prestations pourra être attribuée à un opérateur économique isolé ou à des opérateurs économiques groupés. Néanmoins, en application du deuxième alinéa de l'article R. 2142-22 du Code de la Commande publique, la forme souhaitée par l'EPML est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est un groupement conjoint sans que le mandataire ne soit solidaire, il se verra contraint d'assurer sa transformation, après attribution du marché. Article R. 2142-21 du Code de la Commande publique également applicable à la consultation.
VIII — numéros de la consultation: 2020-097m à 2020-099m (lots n 1 à 3).
IX — visite obligatoire: la visite du site est obligatoire (sous peine de rejet). Cf. Article 8 du règlement de la consultation pour connaître les dates de visite et les modalités d'inscription obligatoire préalable dans les délais indiqués audit RC.
X — précisions sur dossier de candidature: Dans le cas où un candidat se présente à plusieurs lots, il sera autorisé à ne présenter qu'une seule fois les justificatifs relatifs à la candidature hormis les références spécifiques à chaque lot; en revanche, les offres étant distinctes, le candidat devra réaliser une offre par lot.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2020/S 135-331601 (2020-07-12)
Informations complémentaires (2020-08-12) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale:
“Direction financière, juridique et des moyens, sous-direction juridique et de l'achat public, service de la commande publique”
Commune postale: Paris Cedex 1
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (Aile de Flore) pour le compte de l'établissement public du Musée du...”
Titre
Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (Aile de Flore) pour le compte de l'établissement public du Musée du Louvre — lots n 1 à 3
2020-097M
Afficher plus
Brève description:
“Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (Aile de Flore) pour le compte de l'établissement public du Musée du...”
Brève description
Travaux d'aménagement d'une réserve dédiée aux collections du département des peintures (Aile de Flore) pour le compte de l'établissement public du Musée du Louvre — lots n 1 à 3.
L'ensemble des travaux sera réalisé en trois (3) lots, chaque lot faisant l'objet d'un marché propre, et réparti conformément à l'article II.2) du présent avis. Le présent marché ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranches au sens du code de la commande publique.
Emplacement des travaux: le projet est localisé dans l'aile Flore du Musée du Louvre. L'opération consiste en l'aménagement d'une réserve (dite «ancienne salle d'actualité du DAG») en façade sud de l'Aile de Flore (quai François Mitterrand, 75001 Paris), qui est située au 1 étage, au-dessus de la Porte de Lions et a une surface d'environ 49 m. Elle dispose actuellement d'une petite mezzanine d'environ 8 m menant à une fenêtre avec balcon.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 135-331601
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-08-18 📅
L'heure: 11:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-08-24 📅
L'heure: 17:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2020-08-18 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-08-24 📅
L'heure: 17:05
Autres informations complémentaires
La date limite de remise des offres est reportée au lundi 24.8.2020 (17h00).
Source: OJS 2020/S 158-385032 (2020-08-12)