Toutes routes départementales — travaux de petites réparations sur ouvrages d'art, maçonnerie et garde-corps — 6 lots — réf. 1944

Département de la Gironde

Il ne sera attribué que trois lots maximum par titulaire. Le délai d'exécution est fixé dans chaque bon de commande. Chacun des six centres routiers départementaux disposera d'un lot sans montants minimaux ni maximaux pour l'année 2021 et pour chaque année reconduite.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-11-12. L'appel d'offres a été publié le 2020-10-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Département de la Gironde

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction › Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Où ?

• Aquitaine › Gironde

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-10-08	Avis de marché
2021-03-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-10-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Numéro de référence: 20ft-Tdi-1318-V
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Gironde
Adresse postale: esplanade Charles de Gaulle, CS 71223
Code postal: 33074
Commune postale: Bordeaux
Contact
Adresse Internet: http://www.gironde.fr 🌏
Courrier électronique: dgar-dasj-scp@gironde.fr 📧
Téléphone: +33 556993333 📞
URL des documents: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-10-08 📅
Date limite de soumission: 2020-11-12 📅
Date de publication: 2020-10-13 📅
Date de fin: 2021-12-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 199-481430
Numéro JO-S: 199
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.gironde.fr/ — Dans le cas où le titulaire du présent accord-cadre public est un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du présent accord-cadre public de chacun des membres du groupement. Pièces constituant l'offre: — l'acte d'engagement et ses annexes (fichier nommé AE) complété; — le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (fichier nommé BPUF) complété; — les sous détails des prix nº 1.19, 1.21, 1.60, 4, 9c; — la fiche de priorité dans le cas d'une soumission à plus de trois lots; — un mémoire technique justificatif. La valeur technique de l'offre (22 %) sera analysée au regard des sous-critères suivants: — méthodologie de réalisation des travaux de maçonnerie sur 6 %; — méthodologie d'organisation pour la gestion simultanée de quatre chantiers de réparation d'OA atteignant chacun un montant de 60 000 EUR HT sur 8 %; — méthode de confinement pour les travaux de nettoyage ou décapage des maçonneries sur 8 %. La valeur environnementale de l'offre (8 %) sera analysée au regard des sous-critères suivants: — méthodologie employée pour les travaux vis-à-vis des problématiques environnementales (SOGED SOPRE) et d'évaluation des risques: 3 %; — méthodologie mise en place pour les dossiers DDTM, police de l'eau et technicien rivière avant intervention et attente de l'accord 5 %.

Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.gironde.fr/ — Dans le cas où le titulaire du présent accord-cadre public est un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du présent accord-cadre public de chacun des membres du groupement. Pièces constituant l'offre:

— l'acte d'engagement et ses annexes (fichier nommé AE) complété;

— le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (fichier nommé BPUF) complété;

— les sous détails des prix nº 1.19, 1.21, 1.60, 4, 9c;

— la fiche de priorité dans le cas d'une soumission à plus de trois lots;

— un mémoire technique justificatif.

La valeur technique de l'offre (22 %) sera analysée au regard des sous-critères suivants:

— méthodologie de réalisation des travaux de maçonnerie sur 6 %;

— méthodologie d'organisation pour la gestion simultanée de quatre chantiers de réparation d'OA atteignant chacun un montant de 60 000 EUR HT sur 8 %;

— méthode de confinement pour les travaux de nettoyage ou décapage des maçonneries sur 8 %.

La valeur environnementale de l'offre (8 %) sera analysée au regard des sous-critères suivants:

— méthodologie employée pour les travaux vis-à-vis des problématiques environnementales (SOGED SOPRE) et d'évaluation des risques: 3 %;

— méthodologie mise en place pour les dossiers DDTM, police de l'eau et technicien rivière avant intervention et attente de l'accord 5 %.

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 6
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: Centre routier départemental du Bassin d'Arcachon
Numéro du lot: 1
Brève description: Lot sans montants minimaux ni maximaux.
Description des renouvellements:

L'accord-cadre est exécutoire à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'au 31.12.2021. Il pourra faire l'objet de trois reconductions tacites d'une durée d'un an, au 1

Description des options:

Les prestations, objet du présent contrat, pourront donner lieu à la passation d'un nouvel accord-cadre pour la réalisation de prestations similaires, conformément aux articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique, qui sera exécuté par le titulaire du présent contrat.

Intitulé du lot: Centre routier départemental de Graves Entre-Deux-Mers
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Centre routier départemental de Haute Gironde
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Centre routier départemental du Libournais
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Centre routier départemental du Médoc
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Centre routier départemental du Sud Gironde
Numéro du lot: 6

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1) la lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou DC1;

2) la déclaration du candidat (partie II du kit de réponse) ou DC2.

Situation économique et financière:

3) le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité objet du présent accord-cadre portant, au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle: 4) la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-11-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 22
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale de l'offre
Critère de qualité (pondération): 8
Prix (pondération): 70

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22330001300016
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

— l'acte d'engagement et ses annexes (fichier nommé AE) complété;

— le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (fichier nommé BPUF) complété;

— les sous détails des prix nº 1.19, 1.21, 1.60, 4, 9c;

— la fiche de priorité dans le cas d'une soumission à plus de trois lots;

— un mémoire technique justificatif.

La valeur technique de l'offre (22 %) sera analysée au regard des sous-critères suivants:

— méthodologie de réalisation des travaux de maçonnerie sur 6 %;

— méthodologie d'organisation pour la gestion simultanée de quatre chantiers de réparation d'OA atteignant chacun un montant de 60 000 EUR HT sur 8 %;

— méthode de confinement pour les travaux de nettoyage ou décapage des maçonneries sur 8 %.

La valeur environnementale de l'offre (8 %) sera analysée au regard des sous-critères suivants:

— méthodologie employée pour les travaux vis-à-vis des problématiques environnementales (SOGED SOPRE) et d'évaluation des risques: 3 %;

— méthodologie mise en place pour les dossiers DDTM, police de l'eau et technicien rivière avant intervention et attente de l'accord 5 %.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Fax: +33 556243903 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat;

— référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31

— recours en contestation de validité du contrat dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 4.4.2014, département Tarn-et-Garonne, nº 358994).

Source: OJS 2020/S 199-481430 (2020-10-08)

Avis d'attribution de marché (2021-03-16)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Il ne sera attribué que trois lots maximum par titulaire. Le délai d'exécution est fixé dans chaque bon de commande. Chacun des six centres routiers départementaux disposera d'un lot sans montants minimaux et maximaux pour l'année 2021 et pour chaque année reconduite.

Valeur totale du marché: 1 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-03-16 📅
Date de publication: 2021-03-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 055-135579
Se réfère à l'avis: 2020/S 199-481430
Numéro JO-S: 55
Informations complémentaires

Conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou accord-cadre peut être consulté sur place ou pour obtenir une copie dudit contrat est: Département de la Gironde, service de la commande publique, immeuble Gironde 1, esplanade Charles de Gaulle, CS 71223, 33074 Bordeaux Cedex, tél. +33 556993333 — dgar-dasj-scp@gironde.fr

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Lot sans montants minimaux et maximaux.
Intitulé du lot: Centre routier départemental de Graves Entre-deux-Mers

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-01-15 📅
Nom: Etchart Génie Civile et Maritime
Adresse postale: 21 rue de Galilée
Commune postale: Aytré
Code postal: 17440
Pays: France 🇫🇷
Charente-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 1 EUR 💰
Nom: Sge
Adresse postale: 1 route de Targon
Commune postale: Blésignac
Code postal: 33670
Pays: Gironde 🏙️
Nom: BTPS Atlantique
Adresse postale: 19 rue Alessandro Volta
Commune postale: Mérignac
Code postal: 33700
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
7
5
4
Source: OJS 2021/S 055-135579 (2021-03-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)