Réhabilitation et extension de la piscine communautaire — relance des lots 3-5-6-10-12B-15
Communauté de communes Saint-Méen Montauban
La présente procédure porte sur la relance des lots 3-5-6-10-12B-15.
Procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1-1 et R. 2123-1 1º du code de la commande publique.
Les travaux portent sur la réhabilitation et l’extension de la piscine communautaire située à Saint-Méen-le-Grand. Présence de PSE sur plusieurs lots (3-6-15). Visite du chantier non obligatoire mais fortement recommandé. Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est fixé à quatorze mois compris période de préparation et congés payés, intempéries (obligation de travail en août). Date prévisionnelle de commencement de la période de préparation: 1.2.2021.
Le délai de réception des offres était de 2020-12-11. L'appel d'offres a été publié le 2020-11-12.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Matériel de drainage › Équipement de piscine
- • Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Mise en place de plafonds suspendus
- • Travaux de construction d'installations sportives › Travaux de construction d'installations sportives monovalentes › Travaux de construction de piscines
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture › Travaux de couverture en ardoises
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2020-11-12 | Avis de marché |
Avis de marché (2020-11-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Numéro de référence: 2020M07A
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de couverture en ardoises 📦
Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Équipement de piscine 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ille-et-Vilaine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes Saint-Méen Montauban
Adresse postale: 46 rue de Saint-Malo
Code postal: 35360
Commune postale: Montauban-de-Bretagne
Contact
Adresse Internet: http://www.stmeen-montauban.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@stmeen-montauban.fr 📧
URL des documents: http://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL pour la participation: http://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-11-12 📅
Date limite de soumission: 2020-12-11 📅
Date de publication: 2020-11-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 224-549656
Numéro JO-S: 224
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 3
Brève description: Gros œuvre.
Durée de l'accord: 14 mois
Intitulé du lot: Bardage bois
Numéro du lot: 5
Brève description: Bardage bois.
Intitulé du lot: Couverture ardoise étanchéité
Numéro du lot: 6
Brève description: Couverture ardoise étanchéité.
Intitulé du lot: Agencement et mobiliers
Numéro du lot: 10
Brève description: Agencement et mobiliers.
Intitulé du lot: Plafonds bois
Numéro du lot: 12B
Brève description: Plafonds bois.
Intitulé du lot: Équipements de piscine
Numéro du lot: 15
Brève description: Équipements de piscine.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Se référer au RC.
Situation économique et financière: Se référer au RC.
Capacité technique et professionnelle: Se référer au RC.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2020-12-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:30
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20003899000012
Contact
Point de contact: Monsieur le président
Adresse Internet: www.stmeen-montauban.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.megalisbretagne.org 🌏
URL des documents: www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL pour la participation: www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL des documents: www.megalis.bretagne.bzh 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Fax: +33 299635684 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Rennes
Source: OJS 2020/S 224-549656 (2020-11-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Numéro de référence: 2020M07A
Brève description:
La présente procédure porte sur la relance des lots 3-5-6-10-12B-15.
Procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1-1 et R. 2123-1 1º du code de la commande publique.
Les travaux portent sur la réhabilitation et l’extension de la piscine communautaire située à Saint-Méen-le-Grand. Présence de PSE sur plusieurs lots (3-6-15). Visite du chantier non obligatoire mais fortement recommandé. Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est fixé à quatorze mois compris période de préparation et congés payés, intempéries (obligation de travail en août). Date prévisionnelle de commencement de la période de préparation: 1.2.2021.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de couverture en ardoises 📦
Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Équipement de piscine 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ille-et-Vilaine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes Saint-Méen Montauban
Adresse postale: 46 rue de Saint-Malo
Code postal: 35360
Commune postale: Montauban-de-Bretagne
Contact
Adresse Internet: http://www.stmeen-montauban.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@stmeen-montauban.fr 📧
URL des documents: http://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL pour la participation: http://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-11-12 📅
Date limite de soumission: 2020-12-11 📅
Date de publication: 2020-11-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 224-549656
Numéro JO-S: 224
Informations complémentaires
Le DCE est téléchargeable sur le profil acheteur Mégalis référence 2020M07A. Remise des offres par voie électronique obligatoire.
Unité monétaire utilisée: l'Euro
Le présent avis est constitué en tant que publicité complémentaire aux publicités obligatoires imposées par l'article R. 2131-12 2º du code de la commande publique (valeur du besoin au dessus de 90 000 EUR HT dans le cadre d'une procédure adaptée).
L'AAPC publié à titre principal est consultable sur le site www.boamp.fr — référence: 20-135777.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente procédure porte sur la relance des lots 3-5-6-10-12B-15.
Procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1-1 et R. 2123-1 1º du code de la commande publique.
Les travaux portent sur la réhabilitation et l’extension de la piscine communautaire située à Saint-Méen-le-Grand. Présence de PSE sur plusieurs lots (3-6-15). Visite du chantier non obligatoire mais fortement recommandé. Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est fixé à quatorze mois compris période de préparation et congés payés, intempéries (obligation de travail en août). Date prévisionnelle de commencement de la période de préparation: 1.2.2021.
Afficher plus
Numéro du lot: 3
Brève description: Gros œuvre.
Durée de l'accord: 14 mois
Intitulé du lot: Bardage bois
Numéro du lot: 5
Brève description: Bardage bois.
Intitulé du lot: Couverture ardoise étanchéité
Numéro du lot: 6
Brève description: Couverture ardoise étanchéité.
Intitulé du lot: Agencement et mobiliers
Numéro du lot: 10
Brève description: Agencement et mobiliers.
Intitulé du lot: Plafonds bois
Numéro du lot: 12B
Brève description: Plafonds bois.
Intitulé du lot: Équipements de piscine
Numéro du lot: 15
Brève description: Équipements de piscine.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Se référer au RC.
Situation économique et financière: Se référer au RC.
Capacité technique et professionnelle: Se référer au RC.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2020-12-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:30
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20003899000012
Contact
Point de contact: Monsieur le président
Adresse Internet: www.stmeen-montauban.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.megalisbretagne.org 🌏
URL des documents: www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL pour la participation: www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL des documents: www.megalis.bretagne.bzh 🌏
Référence
Informations complémentaires
Le DCE est téléchargeable sur le profil acheteur Mégalis référence 2020M07A. Remise des offres par voie électronique obligatoire.
Unité monétaire utilisée: l'Euro
Le présent avis est constitué en tant que publicité complémentaire aux publicités obligatoires imposées par l'article R. 2131-12 2º du code de la commande publique (valeur du besoin au dessus de 90 000 EUR HT dans le cadre d'une procédure adaptée).
L'AAPC publié à titre principal est consultable sur le site www.boamp.fr — référence: 20-135777.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Fax: +33 299635684 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Rennes
Source: OJS 2020/S 224-549656 (2020-11-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕