Procédure concurrentielle avec négociation pour la conception et réalisation des travaux d'isolation et de rénovation de la façade de l'IGH Robert André de l'hôpital Saint-Antoine

Assistance publique hopitaux de Paris

Le projet consiste en la rénovation complète des façades du bâtiment Robert André (remplacement des menuiseries extérieures et des systèmes d'occultation, mise en place d'une isolation thermique extérieure et habillage des façades. Organisation du chantier: cf. lettre de consultation. Ce marché sera décomposé en deux tranches:
— une ferme: études de conception de niveau PRO pour l'ensemble du projet;
— une optionnelle: réalisation des travaux de rénovation de la façade du bâtiment Robert André.
Les candidats pourront proposer une valorisation des certificats d'économie d'énergie correspondant à l'opération. Elle se traduira par un chiffrage en moins value directement appliqué sur l'offre du groupement et correspondant au montant de la contribution financière proposée au titre des CEE.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-06-23. L'appel d'offres a été publié le 2020-05-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Assistance publique hopitaux de Paris

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux d'isolation › Travaux d'isolation thermique
• Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de façade

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-05-11	Avis de marché
2022-03-29	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-05-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de façade
Numéro de référence: AP-HP.SU20-021
Brève description:

Le projet consiste en la rénovation complète des façades du bâtiment Robert André (remplacement des menuiseries extérieures et des systèmes d'occultation, mise en place d'une isolation thermique extérieure et habillage des façades. Organisation du chantier: cf. lettre de consultation. Ce marché sera décomposé en deux tranches: — une ferme: études de conception de niveau PRO pour l'ensemble du projet; — une optionnelle: réalisation des travaux de rénovation de la façade du bâtiment Robert André. Les candidats pourront proposer une valorisation des certificats d'économie d'énergie correspondant à l'opération. Elle se traduira par un chiffrage en moins value directement appliqué sur l'offre du groupement et correspondant au montant de la contribution financière proposée au titre des CEE.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de façade 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de façade 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Assistance publique hôpitaux de Paris
Adresse postale: 47/83 boulevard de l'Hôpital
Code postal: 75651
Commune postale: Paris Cedex 13
Contact
Adresse Internet: http://www.aphp.fr 🌏
Courrier électronique: ghps.marche@psl.aphp.fr 📧
Téléphone: +33 142176182 📞
Fax: +33 142176090 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=578626&orgAcronyme=x7c 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-05-11 📅
Date limite de soumission: 2020-06-23 📅
Date de publication: 2020-05-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 094-223423
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires

Le recours à la procédure de marché conception réalisation repose sur la nécessité d'associer l'opérateur à la conception pour répondre aux enjeux de l'opération, adaptant les solutions techniques les plus avantageuses pour le maître d'ouvrage et maîtrisées par l'opérateur sur la base de prescriptions détaillées et précises en termes d'exigences. Après la sélection des candidatures, la sélection des offres se fera selon le critères suivants dont la pondération figurera dans le règlement de la consultation: 1) valeur technique de l'offre comprenant le respect du programme technique, la qualité architecturale et d'insertion du site, la crédibilité du calendrier d'exécution et de l'enveloppe financière prévisionnelle (pondération 60 %) et 2) le coût global de l'offre (pondération 40 % une indemnité de 10 000 EUR HT pour la remise des études de niveau l'APD ainsi que pour la présentation d'un prototype sur une trame de façade complète en étage courant du bâtiment sera versée au mandataire de chacun des groupements évincés ayant remis des prestations en adéquation avec les attentes du règlement de consultation. L'indemnité est ferme, non actualisable et non révisable pour les candidats non retenus. Pour le titulaire, l'indemnité est intégrée au marché et est donc révisable. Le versement de la prime aux mandataires des groupements s'effectuera après décision du pouvoir adjudicateur sur la base de la proposition des membres du jury. Le règlement de la consultation associé à la proposition des membres du jury servira de justificatif pour la mise en paiement de l'indemnité. La facture ne pourra être émise par le mandataire de chaque groupement qu'après réception du courrier indiquant le rejet de l'offre et sous réserve des délais de recours c'est à dire un délai de deux mois à compter de la publication d'un avis indiquant la signature du marché. L'opération sera financée par le budget du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne Université. Paiement dans un délai de 50 jours à compter de la réception des factures ou des demandes de paiement équivalente par l'AP-HP. En application des articles R. 2137 et R. 2132-8 du code de la commande publique, la remise des plis par voie dématérialisée est obligatoire. Le pli sera adressé sur le profil acheteur www.marches-publics.gouv.fr — chaque fichier qui nécessite la signature du candidat doit être signé électroniquement à l'aide d'un certificat électronique. L'absence ou l'invalidité de la signature électronique n'entraînera pas l'élimination du candidat mais celui-ci sera invité en cas d'attribution à signer sous forme matérialisée les principaux documents constitutifs de sa candidature. Les fichiers constitutifs de la candidature doivent être signés avec la fonctionnalité de signature individuelle des documents accessible sur la plate-forme https://www.marches-publics.gouv.fr — Copie de sauvegarde: le candidat peut adresser avant la date limite une copie de sauvegarde dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie (arrêté du 22.3.2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde. La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible «Copie de sauvegarde», le numéro et l'intitulé de la consultation et le et le nom du candidat auxquels elle se rapporte. Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures.

Informations complémentaires

Le recours à la procédure de marché conception réalisation repose sur la nécessité d'associer l'opérateur à la conception pour répondre aux enjeux de l'opération, adaptant les solutions techniques les plus avantageuses pour le maître d'ouvrage et maîtrisées par l'opérateur sur la base de prescriptions détaillées et précises en termes d'exigences. Après la sélection des candidatures, la sélection des offres se fera selon le critères suivants dont la pondération figurera dans le règlement de la consultation:

1) valeur technique de l'offre comprenant le respect du programme technique, la qualité architecturale et d'insertion du site, la crédibilité du calendrier d'exécution et de l'enveloppe financière prévisionnelle (pondération 60 %) et

2) le coût global de l'offre (pondération 40 % une indemnité de 10 000 EUR HT pour la remise des études de niveau l'APD ainsi que pour la présentation d'un prototype sur une trame de façade complète en étage courant du bâtiment sera versée au mandataire de chacun des groupements évincés ayant remis des prestations en adéquation avec les attentes du règlement de consultation. L'indemnité est ferme, non actualisable et non révisable pour les candidats non retenus. Pour le titulaire, l'indemnité est intégrée au marché et est donc révisable. Le versement de la prime aux mandataires des groupements s'effectuera après décision du pouvoir adjudicateur sur la base de la proposition des membres du jury. Le règlement de la consultation associé à la proposition des membres du jury servira de justificatif pour la mise en paiement de l'indemnité. La facture ne pourra être émise par le mandataire de chaque groupement qu'après réception du courrier indiquant le rejet de l'offre et sous réserve des délais de recours c'est à dire un délai de deux mois à compter de la publication d'un avis indiquant la signature du marché. L'opération sera financée par le budget du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne Université. Paiement dans un délai de 50 jours à compter de la réception des factures ou des demandes de paiement équivalente par l'AP-HP. En application des articles R. 2137 et R. 2132-8 du code de la commande publique, la remise des plis par voie dématérialisée est obligatoire. Le pli sera adressé sur le profil acheteur www.marches-publics.gouv.fr — chaque fichier qui nécessite la signature du candidat doit être signé électroniquement à l'aide d'un certificat électronique. L'absence ou l'invalidité de la signature électronique n'entraînera pas l'élimination du candidat mais celui-ci sera invité en cas d'attribution à signer sous forme matérialisée les principaux documents constitutifs de sa candidature. Les fichiers constitutifs de la candidature doivent être signés avec la fonctionnalité de signature individuelle des documents accessible sur la plate-forme https://www.marches-publics.gouv.fr — Copie de sauvegarde: le candidat peut adresser avant la date limite une copie de sauvegarde dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie (arrêté du 22.3.2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde. La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible «Copie de sauvegarde», le numéro et l'intitulé de la consultation et le et le nom du candidat auxquels elle se rapporte. Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— une ferme: études de conception de niveau PRO pour l'ensemble du projet;

— une optionnelle: réalisation des travaux de rénovation de la façade du bâtiment Robert André.

Les candidats pourront proposer une valorisation des certificats d'économie d'énergie correspondant à l'opération. Elle se traduira par un chiffrage en moins value directement appliqué sur l'offre du groupement et correspondant au montant de la contribution financière proposée au titre des CEE.

Procédure concurrentielle avec négociation pour la conception et réalisation des travaux d'isolation et de rénovation de la façade de l'IGH Robert André de l'hôpital Saint-Antoine.

Durée de l'accord: 30 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 184 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Le marché sera conclu avec une équipe pluridisciplinaire regroupant toutes les compétences requises pour l'exécution du marché et au minimum la structure suivante:

— une entreprise ou un groupement d'entreprises de menuiserie extérieures, d'occultation et façadier;

— un bureau d'études techniques pouvant être intégré à l'entreprise;

— un architecte.

Il est demandé que l'équipe candidate présente les compétences suivantes:

— compétence architecturale notamment au regard de la réglementation sur des immeubles de grande hauteur et les travaux de façades et en site occupé;

— une compétence «études techniques» relative à la thermique, à la solidité des ouvrages, au traitement de l'amiante et à la sécurité incendie en IGH;

— une compétence constructeur présentée par une entreprise ou par des entrepreneurs groupés en capacité de réaliser des travaux de façades.

Situation économique et financière:

Tous les documents permettant d'apprécier la capacité économique et financière du groupement et de son mandataire, seront joints au dossier de candidature.

Capacité technique et professionnelle:

— la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et de ces opérateurs économiques ainsi que l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années plus particulièrement dans le domaine hospitalier;

— la déclaration indiquant les moyens humains et matériels de chaque membre du groupement pour la réalisation de chaque marché de même nature en site occupé;

— production de références équivalentes en construction similaire et de l'expérience professionnelle des personnes clairement affectées à l'exécution du marché et plus particulièrement des références récentes en rénovation de façades;

— l'entreprise, l'architecte, le ou les BET éventuels devront réaliser une note de présentation de l'équipe abordant les moyens de chacun des membres ainsi que le niveau de qualification des personnes employées spécifiquement pour le projet; les CV des principales personnes intervenant directement dans l'opération seront annexés. Le groupement devra présenter également l'organisation envisagée permettant une bonne cohésion du groupement.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le candidat doit se présenter sous forme de groupement sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. Dans ce cas, le formulaire DC1 devra préciser si le groupement est solidaire ou conjoint et être dûment complété. En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire de chacun des membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être membre de plus d'un groupement pour un même marché. Les candidatures d'architectes (ou groupement d'architectes), de bureaux d'études (ou groupement de bureau d'études), ainsi que les candidatures d'entreprises générales de construction (ou groupement d'entreprises générales) ne peuvent être représentes que dans un seul groupement. Toute infraction à cette exigence entraînera l'éviction des groupements concernés.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:

— références de chaque membre de l'équipe dans des opérations de taille et de complexité équivalentes — pondération 70 %;

— moyens humains et matériels, cohérence de l'équipe — pondération à 30 %;

— tous les documents permettant d'apprécier la capacité économique et financière du groupement et de son mandataire, seront joints au dossier de candidature;

— la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et de ses opérateurs économiques ainsi que l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années plus particulièrement dans le domaine hospitalier;

— la déclaration indiquant les moyens humains et matériels de chaque membre du groupement pour la réalisation de chaque marché de même nature en site occupé;

— l'entreprise, l'architecte, le ou les BET éventuels devront réaliser une note de présentation de l'équipe abordant le moyens de chacun des membres ainsi que le niveau de qualification des personnes employées spécifiquement pour le projet; les CV des principales personnes intervenant directement dans l'opération seront annexées. Le groupement devra présenter également l'organisation envisagée permettant une bonne cohésion du groupement;

— remplir le tableau au format Excel A3 de présentation des références des candidats à raison de trois pour chaque candidat de chaque groupement;

— imprimé DC1, lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (date et signature électroniques obligatoires);

— imprimé DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (les mentions du capital et du chiffre d'affaires doivent être suivies de l'unité monétaire correspondante). Le cas échéant, en complément du formulaire DC2 les documents et renseignements listés à l'article 2 de l'arrêté du 29.3.2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics aux fins d'appréciation de leur capacité économique et financière, c'est-à-dire: une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois dernières exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;

— un extrait K bis ou équivalent (datant de moins de trois mois à la date d'envoi de la candidature) ainsi que la composition du capital;

— une copie de la police d'assurance en conception/réalisation;

— délégation de pouvoir (si le signataire des pièces de ce marché n'est pas le représentant légal de la société, un pouvoir au signataire des pièces est nécessaire);

— une copie de l'inscription à l'ordre des architectes conformément à la loi du 3.1.1977;

— document PPT de six pages (trois références similaires). Le fichier Powerpoint «présentation des références des candidats — isolation et rénovation Robert André» permet aux groupements de candidats de présenter trois références en image. — Deux pages pour une référence (page 1: vues/détails, page 2: commentaires);

— le fichier excel «grille de présentation des références — isolation et rénovation Robert André» devra être rempli intégralement. Le format A3 utilisé ne devra pas être modifié.

Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
Point de contact: Direction générale, cellule marché
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=578626&orgAcronyme=x7c 🌏

Référence
Informations complémentaires

1) valeur technique de l'offre comprenant le respect du programme technique, la qualité architecturale et d'insertion du site, la crédibilité du calendrier d'exécution et de l'enveloppe financière prévisionnelle (pondération 60 %) et

2) le coût global de l'offre (pondération 40 % une indemnité de 10 000 EUR HT pour la remise des études de niveau l'APD ainsi que pour la présentation d'un prototype sur une trame de façade complète en étage courant du bâtiment sera versée au mandataire de chacun des groupements évincés ayant remis des prestations en adéquation avec les attentes du règlement de consultation. L'indemnité est ferme, non actualisable et non révisable pour les candidats non retenus. Pour le titulaire, l'indemnité est intégrée au marché et est donc révisable. Le versement de la prime aux mandataires des groupements s'effectuera après décision du pouvoir adjudicateur sur la base de la proposition des membres du jury. Le règlement de la consultation associé à la proposition des membres du jury servira de justificatif pour la mise en paiement de l'indemnité. La facture ne pourra être émise par le mandataire de chaque groupement qu'après réception du courrier indiquant le rejet de l'offre et sous réserve des délais de recours c'est à dire un délai de deux mois à compter de la publication d'un avis indiquant la signature du marché. L'opération sera financée par le budget du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne Université. Paiement dans un délai de 50 jours à compter de la réception des factures ou des demandes de paiement équivalente par l'AP-HP. En application des articles R. 2137 et R. 2132-8 du code de la commande publique, la remise des plis par voie dématérialisée est obligatoire. Le pli sera adressé sur le profil acheteur www.marches-publics.gouv.fr — chaque fichier qui nécessite la signature du candidat doit être signé électroniquement à l'aide d'un certificat électronique. L'absence ou l'invalidité de la signature électronique n'entraînera pas l'élimination du candidat mais celui-ci sera invité en cas d'attribution à signer sous forme matérialisée les principaux documents constitutifs de sa candidature. Les fichiers constitutifs de la candidature doivent être signés avec la fonctionnalité de signature individuelle des documents accessible sur la plate-forme https://www.marches-publics.gouv.fr — Copie de sauvegarde: le candidat peut adresser avant la date limite une copie de sauvegarde dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie (arrêté du 22.3.2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde. La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible «Copie de sauvegarde», le numéro et l'intitulé de la consultation et le et le nom du candidat auxquels elle se rapporte. Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures.

Informations complémentaires

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 094-223423 (2020-05-11)

Avis d'attribution de marché (2022-03-29)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

le projet consiste en la rénovation complète des façades du bâtiment R. André (remplacement des menuiseries extérieures et des systèmes d'occultation, mise en place d'une isolation thermique extérieure et habillage des façades. Organisation du chantier : cf. Lettre de consultation. Ce marché sera décomposé en 2 tranches : - 1 ferme : Etudes de conception de niveau PRO pour l'ensemble du projet - 1 optionnelle : Réalisation des travaux de rénovation de la façade du bâtiment R. André Les candidats pourront proposer une valorisation des Certificats d'economie d'energie correspondant à l'opération. Elle se traduira par un chiffrage en moins value directement appliqué sur l'offre du groupement et correspondant au montant de la contribution financière proposée au titre des CEE

Valeur totale du marché: 4 836 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: assistance publique hopitaux de paris
Adresse postale: 47/83 boulevard de l'hôpital

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-29 📅
Date de publication: 2022-04-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 065-168123
Se réfère à l'avis: 2020/S 094-223423
Numéro JO-S: 65
Informations complémentaires

le marché est décomposé en deux tranches :Une tranche ferme : études de conception - pRO et dépôt de PC pour l'ensemble du projetune tranche optionnelle : réalisation des travaux d'isolation et de rénovation de la façade du bâtiment Robert AndréLe présent marché comporte 2 PSE :Pse1 : Remplacement des portes d'accès au bâtiment au niveau RdcPse2 : Remplacement des menuiseries Pf/Traitement des dièdresle délai global d'exécution du marché y compris les périodes de validation par le maître d'ouvrage des différents éléments de mission sera dans l'acte d'engagement et portera au maximum sur une période de 30 mois (6 mois d'études y compris obtention du Permis de Construire et 24 mois de travaux) à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations.Ce délai engage le titulaire du marché sur le délai de production du Permis de construire et autres demandes d'autorisations administratives, le délai de réalisation des études PRO, le délai de chacune des tranches. Le délai d'exécution des travaux comprend la période de préparation de deux mois minimum, le délai de réalisation des travaux, le délai des opérations préalables à la réception hors GPA et l'ensemble des tests préalables à la mise en service.Le montant global et forfaitaire du marché est de 4 836 000 euro(s) ht (pse non retenues)critères de Jugement des Offres :Critère 1 : la valeur technique (pondérée à 60%) : partagé en 3 éléments d'appréciation :- elément d'appréciation no1 : Qualité architecturale / insertion dans le site et qualité des matériaux proposés- elément d'appréciation no2 : Moyens mis en place pour l'organisation du chantier en site occupé, crédibilité du calendrier d'exécution et de l'enveloppe financière - elément d'appréciation no3 : Respect du Programme et de la réglementation en vigueur (incendie notamment)critère 2 - le coût global de l'offre (pondération 40%)

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

procédure concurrentielle avec négociation pour la conception et réalisation des travaux d'isolation et de rénovation de la façade de l'igh Robert André de l'hôpital Saint Antoine

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 184, rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-03-28 📅
Nom: isore batiment
Adresse postale: zi du millénimum - 1 rue Louis Renault
Commune postale: Saint-Berthevin
Code postal: 53940
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Nom: canale 3
Adresse postale: 10 rue de la croix faubin
Commune postale: Paris
Code postal: 75011
Pays: Paris 🏙️
Nom: lorillard
Adresse postale: 1 avenue Gustave Eiffel
Commune postale: Chartres
Code postal: 28000
Nom: idea
Adresse postale: 54 rue Charles Lorilleux
Commune postale: Puteaux
Code postal: 92800
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️
Nom: pouget consultants
Adresse postale: 81, rue Marcadet
Code postal: 75018
Nom: actr
Adresse postale: 5, rue Viteau
Commune postale: Saint-Mandé
Code postal: 94160
Pays: Val-de-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 4 836 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Etablissement public de santé

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2022/S 065-168123 (2022-03-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de peinture et de vitrerie (>20)

Travaux d'application de revêtements de protection (>20)
Travaux de façade (>20)
Travaux de vitrerie (11)