Marchés de travaux pour l'extension et la restructuration de l'UFR Médecine — site de Nîmes — relance lots 2 à 14 et 16

SEM ARAC Occitanie

Les travaux sont décomposés en 18 lots qui font l'objet d'une consultation par lots séparés. Les lots 1 «Démolition, déconstruction» et 15 «VRD» ont déjà fait l'objet d'une consultation préalable. La présente consultation ne concerne donc que les lots 2 à 14 et 16. Les travaux font l'objet de 3 tranches (1 tranche ferme décomposée en 3 phases et 2 tranches optionnelles) définies à l'article 2.4 du règlement de la consultation. Le lot 3 «Étanchéité» comporte 2 variantes obligatoires en tranche ferme. Le lot 5a «Métallerie» comporte 1 variante obligatoire en tranche ferme. Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-03-16. L'appel d'offres a été publié le 2020-02-06.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• SEM ARAC Occitanie

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Languedoc-Roussillon › Gard

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-02-06	Avis de marché
2020-11-19	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-02-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 843 TVX AOO relance
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de façade 📦
Pose de garde-corps 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de pose de plaques de plâtre 📦
Carrelages 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de peinture de bâtiments 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gard 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SEM ARAC Occitanie
Adresse postale: 117 rue des États Généraux — CS 19536
Code postal: 34961
Commune postale: Montpellier
Contact
Adresse Internet: https://segard.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: celine.albouy@territoire30.com 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_ZYQxwxllJn 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_ZYQxwxllJn 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-02-06 📅
Date limite de soumission: 2020-03-16 📅
Date de publication: 2020-02-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 028-063606
Numéro JO-S: 28
Informations complémentaires

Variantes obligatoires en tranche ferme: V 1: dallettes carrelage au lieu de dallettes béton, V 2: dallettes bois au lieu de dallettes béton.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Lot nº 2: gros œuvre
Numéro du lot: 2
Brève description: Gros œuvre.
Durée de l'accord: 29 mois
Description des options:

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

Intitulé du lot: Lot nº 3: étanchéité
Numéro du lot: 3
Brève description: Étanchéité.
Informations complémentaires:

Variantes obligatoires en tranche ferme: V 1: dallettes carrelage au lieu de dallettes béton, V 2: dallettes bois au lieu de dallettes béton.

Intitulé du lot: Lot nº 4: façades
Numéro du lot: 4
Brève description: Façades.
Intitulé du lot: Lot 05a: métallerie
Numéro du lot: 05A
Brève description: Métallerie.
Informations complémentaires:

Variante obligatoire en tranche ferme: V 3: remplacement bardage Rockpanel par bardage bois.

Intitulé du lot: Lot 05b: résille
Numéro du lot: 05B
Brève description: Résille.
Intitulé du lot: Lot nº 6 menuiseries extérieures
Numéro du lot: 06
Brève description: Menuiseries extérieures.
Intitulé du lot: Lot nº 7: menuiseries intérieures
Numéro du lot: 07
Brève description: Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Lot nº 8a doublages — cloisons — faux plafonds
Numéro du lot: 08A
Brève description: Doublages — cloisons — faux plafonds.
Intitulé du lot: Lot nº 9: carrelage — faïence
Numéro du lot: 09
Brève description: Carrelage — faïence.
Intitulé du lot: Lot nº 10: sols souples
Numéro du lot: 10
Brève description: Sols souples.
Intitulé du lot: Lot nº 11 ascenseur
Numéro du lot: 11
Brève description: Ascenseur.
Intitulé du lot: Lot nº 12 plomberie — sanitaires
Numéro du lot: 12
Brève description: Plomberie — sanitaires.
Intitulé du lot: Lot nº 13: chauffage — ventilation — climatisation
Numéro du lot: 13
Brève description: Chauffage — ventilation — climatisation.
Intitulé du lot: Lot nº 14: électricité courants forts et faibles
Numéro du lot: 14
Brève description: Électricité courants forts et faibles.
Intitulé du lot: Lot nº 16 mobilier amphi
Numéro du lot: 16
Brève description: Mobilier amphi.
Informations complémentaires:

S'agissant du lot nº 16, les soumissionnaires remettront à l'université de médecine — 186 chemin du Carreau de Lanes, 30900 Nîmes l'échantillon suivant: 16.1 — siège complet avec tablette la remise de cet échantillon devra s'effectuer selon les conditions définies dans le règlement de consultation.

Intitulé du lot: Lot nº 08b peinture
Numéro du lot: 08B
Brève description: Peinture.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Cf. article 3.2.1 du règlement de la consultation:

— soit: l'annexe nº 1, jointe au règlement de la consultation, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives demandées. Cette annexe permettra d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat,

— soit: une lettre de candidature (DC1 ou équivalent), comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement.

La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. En l'absence du DC1, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Le cas échéant la copie du jugement pour les entreprises en redressement judiciaire. Ainsi que l'ensemble des documents mentionnés aux III.I.2) et III.I.3) ci-dessous.

Situation économique et financière:

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (DC2).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Adéquation avec l'objet du marché.
Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Attestations détaillées d'assurances responsabilités civiles professionnelle. Pour les lots 2 à 14, une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années indiquant notamment le type de travaux effectué et le montant, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Pour le lot 16, une liste des principales références des 5 dernières années de prestations similaires à l'objet du marché, indiquant notamment le type de prestations effectué et le montant. Des certificats de qualifications professionnelles. Au titre de l'article R. 2142-2 du CCP, les niveaux de capacité professionnelle demandés pour chacun des lots sont indiqués à l'article 3.2.1 du règlement de la consultation. Les entreprises pourront justifier de leurs niveaux de capacité par tout autre moyen de preuve équivalent.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont l'adéquation des garanties et capacités techniques, financières et professionnelles avec l'objet et l'ampleur du marché.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-03-16 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société d'économie mixte
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://segard.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_ZYQxwxllJn 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Segard
Adresse postale: 442 rue Georges Besse
Commune postale: Nîmes Cedex 01
Code postal: 30035
Point de contact: Céline Albouy
Pays: Gard 🏙️
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_ZYQxwxllJn 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le maître d'ouvrage est l'université de Montpellier — 163 rue Auguste Broussonnet — 34090 Montpellier; le groupement ARAC Occitanie (mandataire)/Ségard agit en qualité de mandataire du maître d'ouvrage. La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en vertu des articles L. 2324-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Les lots 2 à 14 et 16 sont relancés en raison de la déclaration sans suite de la précédente procédure de consultation, le budget alloué à l'opération ne permettant pas de financer les offres reçues. Dans le cadre de cette relance, le lot 8 initialement intitulé «doublages — cloisons — faux plafonds — peinture» est scindé en 2 lots: lot 08a «doublages — cloisons — faux plafonds» et lot 08b «peinture». Durée du marché: les délais d'exécution de chacune des tranches sont fixés comme suit: tranche ferme: 18 mois (y compris période de préparation) à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux de la tranche ferme:

— phase 1: 14 mois (dont 1 mois de période de préparation),

— phase 2 et 3 : 4 mois: tranche optionnelle 1a: 10 mois (dont 1 mois de période de préparation), tranche optionnelle 1b: 1,5 mois (dont 2 semaines de période de préparation). Les délais d'exécution des tranches optionnelles partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée. En cas d'affermissement de tranches dans le temps: le délai d'affermissement des tranches s'effectuera dans un délai de 28 mois à compter de la notification du marché. Précision apportée au II.2.7) ci-dessus: le délai contractuel de l'ensemble des travaux sera au maximum de 29,5 mois. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au planning prévisionnel d'exécution. Aucune forme de groupement n'est imposée. Si le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis à l'article 5.2 du règlement de la consultation. Visite du site (cf. article 2.14 du règlement de la consultation): les candidats répondant aux lots 2, 12, 13 et 14 doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché dans les conditions suivantes: rendez-vous directement sur le site au 186 chemin du Carreau de Lanes — 30900 Nîmes. Les visites auront lieu exclusivement le vendredi 21.2.2020 à 9:00 et à 14:00. À l'issue de cette visite obligatoire, les candidats signeront sur place un registre de visite. Pour les candidats répondant aux autres lots, la visite du site est recommandée, mais n'est pas obligatoire et ne fera pas l'objet d'une attestation de passage. Conformément à l'article R. 2151-15 du code de la commande publique, l'acheteur public impose pour le lot 16 «mobilier amphi» la remise d'un échantillon qui sera pris en compte dans l'analyse des offres au titre de la valeur technique. Les échantillons seront livrés dans les conditions fixées au règlement de consultation du lundi au vendredi de 7:30 à 19:30. Ces échantillons seront à remettre avant la date limite de réception des offres. Conditions de remise des offres: confère article 6 du règlement de la consultation.

Informations complémentaires

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex 2
Code postal: 30063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 028-063606 (2020-02-06)

Avis d'attribution de marché (2020-11-19)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 843 Attrib Tvx
Brève description:

Les travaux sont décomposés en 18 lots qui font l'objet d'une consultation par lots séparés. Les lots 1 «Démolition, déconstruction» et 15 «VRD» ont déjà fait l'objet d'une consultation préalable. La présente consultation ne concerne donc que les lots 2 à 14 et 16. Les travaux font l'objet de trois tranches (une tranche ferme décomposée en trois phases et deux tranches optionnelles) définies à l'article 2.4 du règlement de la consultation. Le lot 3 «Étanchéité» comporte deux variantes obligatoires en tranche ferme. Le lot 5a «Métallerie» comporte une variante obligatoire en tranche ferme. Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.

Valeur totale du marché: 3995844.50 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 117 rue des États Généraux, CS 19536

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-11-19 📅
Date de publication: 2020-11-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 229-563265
Se réfère à l'avis: 2020/S 028-063606
Numéro JO-S: 229
Informations complémentaires

Les contrats sont consultables après rendez-vous pris par écrit (courrier/mail) auprès du service marchés de la SEM ARAC Occitanie à l'adresse électronique: marches@arac-occitanie.fr ou par courrier à l'adresse postale: 117 rue des États Généraux — CS 19536 — 34961 Montpellier Cedex 2.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot nº 5a: métallerie
Lot nº 5b: résille
Lot nº 6: menuiseries extérieures
Lot nº 8a: doublages — cloisons — faux plafonds
Lot nº 11: ascenseur
Lot nº 12: plomberie — sanitaires
Lot nº 8b: peinture

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-06-29 📅
Nom: Berthouly Construction
Numéro d'enregistrement national: 32094017400057
Adresse postale: 18 rue de Dion Bouton, BP 238
Commune postale: Montélimar Cedex
Code postal: 26206
Pays: France 🇫🇷
Drôme 🏙️
Valeur totale du marché: 1 488 000 EUR 💰
Nom: Etis Protect
Numéro d'enregistrement national: 80380195000020
Adresse postale: 169 rue de l'Agathois
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34080
Pays: Hérault 🏙️
Valeur totale du marché: 76 400 EUR 💰
Nom: Façades Chaarane
Numéro d'enregistrement national: 48428274400032
Adresse postale: 18 avenue Côté Soleil
Commune postale: Vauvert
Code postal: 30600
Pays: Gard 🏙️
Valeur totale du marché: 98325.50 EUR 💰
Nom: ETS Pelat
Numéro d'enregistrement national: 38525414900037
Adresse postale: ZI du Moulinas
Commune postale: Salindres
Code postal: 30340
Valeur totale du marché: 394 545 EUR 💰
Nom: Résille Concept
Numéro d'enregistrement national: 84340649700019
Adresse postale: Lamoure — Saint-Just
Commune postale: Val-d'Arcomie
Code postal: 15320
Pays: Cantal 🏙️
Valeur totale du marché: 152 000 EUR 💰
Nom: Menuiserie Fernandez
Numéro d'enregistrement national: 31802768700017
Adresse postale: 12 chemin des Pins
Commune postale: Uzès
Code postal: 30700
Valeur totale du marché: 200861.30 EUR 💰
Nom: Monleau Isolation
Numéro d'enregistrement national: 80045916600016
Adresse postale: 1950 avenue Maréchal Juin
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30900
Valeur totale du marché: 287998.90 EUR 💰
Nom: Peintures André Paperon
Numéro d'enregistrement national: 72020116900045
Adresse postale: 48 chemin de l'Homme Mort
Valeur totale du marché: 147834.20 EUR 💰
Nom: MCS Carrelages
Numéro d'enregistrement national: 79046778100015
Adresse postale: 10 chemin des Rochers
Commune postale: Saint-Maurice-de-Cazevieille
Code postal: 30360
Valeur totale du marché: 99 000 EUR 💰
Nom: Société Nouvelle Dock du Lino
Numéro d'enregistrement national: 84768163200026
Adresse postale: 2000 avenue Maréchal Juin
Valeur totale du marché: 121200.60 EUR 💰
Nom: Schindler
Numéro d'enregistrement national: 38371167800011
Adresse postale: 18 rue Saint-Exupéry — parc industriel de Lauze
Commune postale: Saint-Jean-de-Védas
Code postal: 34430
Valeur totale du marché: 59 000 EUR 💰
Nom: Jullian & Cie
Numéro d'enregistrement national: 70020088400026
Adresse postale: ZI de Saint-Césaire, BP 2018, 1084 avenue du Docteur Fleming
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Code postal: 30904
Valeur totale du marché: 163 783 EUR 💰
519 759 EUR 💰
Nom: Sas smab
Numéro d'enregistrement national: 32037885400030
Adresse postale: 170 impasse Bel-Air
Commune postale: Les Taillades
Code postal: 84300
Pays: Vaucluse 🏙️
Valeur totale du marché: 187 137 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-10-14 📅
Nom: FLCI Ets Mussidan sièges
Adresse postale: ZI Les Mauries, BP 80
Commune postale: Mussidan
Code postal: 24400
Pays: Dordogne 🏙️
Valeur totale du marché: 55407.62 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4
7
2
6
Source: OJS 2020/S 229-563265 (2020-11-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)