Marchés de travaux pour l'extension et la restructuration de l'UFR médecine — site de Nîmes — relance du lot 14

SEM ARAC Occitanie

— les travaux de l'opération sont décomposés en 18 lots qui font l'objet d'une consultation par lots séparés;
— la présente consultation concerne uniquement le lot 14 «Électricité courants forts et faibles»;
— les travaux font l'objet de trois tranches (une tranche ferme décomposée en trois phases et deux tranches optionnelles) définies à l'article 2.4 du règlement de la consultation;
— les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-07-10. L'appel d'offres a été publié le 2020-06-09.

Qui ?

• SEM ARAC Occitanie

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques

Où ?

• Languedoc-Roussillon › Gard

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-06-09	Avis de marché

Avis de marché (2020-06-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 843 TVX relance lot 14
Brève description:

— les travaux de l'opération sont décomposés en 18 lots qui font l'objet d'une consultation par lots séparés; — la présente consultation concerne uniquement le lot 14 «Électricité courants forts et faibles»; — les travaux font l'objet de trois tranches (une tranche ferme décomposée en trois phases et deux tranches optionnelles) définies à l'article 2.4 du règlement de la consultation; — les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installations électriques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gard 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SEM ARAC Occitanie
Adresse postale: 117, rue des États Généraux — CS 19536
Code postal: 34961
Commune postale: Montpellier
Contact
Adresse Internet: https://segard.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: celine.albouy@territoire30.com 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_9i1UXlQ7WA 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_9i1UXlQ7WA 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-06-09 📅
Date limite de soumission: 2020-07-10 📅
Date de publication: 2020-06-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 113-273070
Numéro JO-S: 113
Informations complémentaires

— le maître d'ouvrage est l'université de Montpellier — 163, rue Auguste Broussonnet — 34090 Montpellier; — le groupement ARAC Occitanie (mandataire)/Segard agit en qualité de mandataire du maître d'ouvrage; — la présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en vertu des articles L. 2324-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique; — le lot 14 est relancé en raison de l'infructuosité de la précédente procédure de consultation, l'offre remise pour ce lot ayant été éliminée pour irrégularité; — durée du marché: les délais d'exécution de chacune des tranches sont fixés comme suit: —— tranche ferme: 18 mois (y compris période de préparation) à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux de la tranche ferme: 1) Phase 1 : 14 mois (dont un mois de période de préparation); 2) Phase 2 et 3 : quatre mois; —— tranche optionnelle 1a: dix mois (dont un mois de période de préparation); —— tranche optionnelle 1b: un mois et demi (dont deux semaines de période de préparation). Les délais d'exécution des tranches optionnelles partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée; — en cas d'affermissement de tranches dans le temps: le délai d'affermissement des tranches s'effectuera dans un délai de 28 mois à compter de la notification du marché; — précision apportée au II.2.7) ci-dessus: —— le délai contractuel de l'ensemble des travaux sera au maximum de 29,5 mois; —— les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au planning prévisionnel d'exécution; — aucune forme de groupement n'est imposée. Si le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur; — les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis à l'article 5.2 du règlement de la consultation; — visite du site (Cf. article 2.14 du règlement de la consultation): les candidats répondant au lot 14 doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché dans les conditions suivantes: rendez-vous directement sur le site au 186 Chemin du Carreau de Lanes — 30900 Nîmes; — les visites auront lieu exclusivement le lundi 22.6.2020 à 15 h 30. À l'issue de cette visite obligatoire, les candidats signeront sur place un registre de visite; — conditions de remise des offres: confère article 6 du règlement de la consultation.

Informations complémentaires

— le maître d'ouvrage est l'université de Montpellier — 163, rue Auguste Broussonnet — 34090 Montpellier;

— le groupement ARAC Occitanie (mandataire)/Segard agit en qualité de mandataire du maître d'ouvrage;

— la présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en vertu des articles L. 2324-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique;

— le lot 14 est relancé en raison de l'infructuosité de la précédente procédure de consultation, l'offre remise pour ce lot ayant été éliminée pour irrégularité;

— durée du marché: les délais d'exécution de chacune des tranches sont fixés comme suit: —— tranche ferme: 18 mois (y compris période de préparation) à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux de la tranche ferme:

1) Phase 1 : 14 mois (dont un mois de période de préparation);

2) Phase 2 et 3 : quatre mois;

—— tranche optionnelle 1a: dix mois (dont un mois de période de préparation);

—— tranche optionnelle 1b: un mois et demi (dont deux semaines de période de préparation). Les délais d'exécution des tranches optionnelles partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée;

— en cas d'affermissement de tranches dans le temps: le délai d'affermissement des tranches s'effectuera dans un délai de 28 mois à compter de la notification du marché;

— précision apportée au II.2.7) ci-dessus:

—— le délai contractuel de l'ensemble des travaux sera au maximum de 29,5 mois;

—— les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au planning prévisionnel d'exécution;

— aucune forme de groupement n'est imposée. Si le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur;

— les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis à l'article 5.2 du règlement de la consultation;

— visite du site (Cf. article 2.14 du règlement de la consultation): les candidats répondant au lot 14 doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché dans les conditions suivantes: rendez-vous directement sur le site au 186 Chemin du Carreau de Lanes — 30900 Nîmes;

— les visites auront lieu exclusivement le lundi 22.6.2020 à 15 h 30. À l'issue de cette visite obligatoire, les candidats signeront sur place un registre de visite;

— conditions de remise des offres: confère article 6 du règlement de la consultation.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— les travaux de l'opération sont décomposés en 18 lots qui font l'objet d'une consultation par lots séparés;

— la présente consultation concerne uniquement le lot 14 «Électricité courants forts et faibles»;

— les travaux font l'objet de trois tranches (une tranche ferme décomposée en trois phases et deux tranches optionnelles) définies à l'article 2.4 du règlement de la consultation;

— les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.

Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Lot nº 14: électricité courants forts et faibles
Numéro du lot: 14
Brève description: — électricité courants forts et faibles.
Durée de l'accord: 29 mois
Description des options:

— les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Cf. article 3.2.1 du règlement de la consultation:

— soit: l'annexe nº 1, jointe au règlement de la consultation, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives demandées. Cette annexe permettra d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat;

— soit: une lettre de candidature (DC1 ou équivalent), comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant, par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. En l'absence du DC1, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Le cas échéant la copie du jugement pour les entreprises en redressement judiciaire. Ainsi que l'ensemble des documents mentionnés aux III.I.2) et III.I.3) ci-dessous.

Situation économique et financière:

— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (DC2).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes: — adéquation avec l'objet du marché.
Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement;

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

— attestations détaillées d'assurances responsabilités civiles professionnelle. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant notamment le type de travaux effectué et le montant, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants;

— des certificats de qualifications professionnelles. Au titre de l'article R. 2142-2 du CCP, les niveaux de capacité professionnelle demandés sont indiqués à l'article 3.2.1 du règlement de la consultation;

— les entreprises pourront justifier de leurs niveaux de capacité par tout autre moyen de preuve équivalent.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

— les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont l'adéquation des garanties et capacités techniques, financières et professionnelles avec l'objet et l'ampleur du marché.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-07-10 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société d'économie mixte
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://segard.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_9i1UXlQ7WA 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Segard
Adresse postale: 442, rue Georges Besse
Commune postale: Nîmes Cedex 01
Code postal: 30035
Point de contact: Céline Albouy
Pays: Gard 🏙️
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_9i1UXlQ7WA 🌏

Référence
Informations complémentaires

— le maître d'ouvrage est l'université de Montpellier — 163, rue Auguste Broussonnet — 34090 Montpellier;

— le groupement ARAC Occitanie (mandataire)/Segard agit en qualité de mandataire du maître d'ouvrage;

— la présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en vertu des articles L. 2324-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique;

— le lot 14 est relancé en raison de l'infructuosité de la précédente procédure de consultation, l'offre remise pour ce lot ayant été éliminée pour irrégularité;

— durée du marché: les délais d'exécution de chacune des tranches sont fixés comme suit: —— tranche ferme: 18 mois (y compris période de préparation) à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux de la tranche ferme:

1) Phase 1 : 14 mois (dont un mois de période de préparation);

2) Phase 2 et 3 : quatre mois;

—— tranche optionnelle 1a: dix mois (dont un mois de période de préparation);

—— tranche optionnelle 1b: un mois et demi (dont deux semaines de période de préparation). Les délais d'exécution des tranches optionnelles partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée;

— en cas d'affermissement de tranches dans le temps: le délai d'affermissement des tranches s'effectuera dans un délai de 28 mois à compter de la notification du marché;

— précision apportée au II.2.7) ci-dessus:

—— le délai contractuel de l'ensemble des travaux sera au maximum de 29,5 mois;

—— les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au planning prévisionnel d'exécution;

— aucune forme de groupement n'est imposée. Si le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur;

— les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis à l'article 5.2 du règlement de la consultation;

— visite du site (Cf. article 2.14 du règlement de la consultation): les candidats répondant au lot 14 doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché dans les conditions suivantes: rendez-vous directement sur le site au 186 Chemin du Carreau de Lanes — 30900 Nîmes;

— les visites auront lieu exclusivement le lundi 22.6.2020 à 15 h 30. À l'issue de cette visite obligatoire, les candidats signeront sur place un registre de visite;

— conditions de remise des offres: confère article 6 du règlement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6, rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex 2
Code postal: 30063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 113-273070 (2020-06-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)