Marché de travaux pour la création du centre national des phares à Brest

Société d'aménagement du Finistère

Le projet du centre national des phares, porté par le conseil départemental du Finistère, consiste à créer différents espaces d'exposition et de médiation, valorisant le domaine des phares et balises au sein d'une ancienne criée située sur le port de Brest avec 740 m de surface créées et 1 680 m de travaux de restructuration. Cette opération de travaux est divisée en 23 lots. La présente consultation concerne uniquement les lots 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 14 et 23; le lot 01 est attribué et en cours d'exécution. Les lots 08, 11 et 13 font l'objet d'une consultation en parallèle en procédure adaptée. Les Lots VRD (lot 16) et scénographiques (17 à 22) seront lancés dans le cadre de consultations. Ultérieures

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-07-29. L'appel d'offres a été publié le 2020-06-19.

Qui ?

• Société d'aménagement du Finistère

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Bretagne › Finistère

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-06-19	Avis de marché
2020-07-17	Informations complémentaires
2020-07-28	Informations complémentaires

Avis de marché (2020-06-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: SAFI-999CD VPE150620
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Travaux de construction d'ouvrages 📦
Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Installation de cloisons 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Finistère 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'aménagement du Finistère
Adresse postale: 4 rue du 19 mars 1962
Code postal: 29018
Commune postale: Quimper Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.safi29.fr 🌏
Courrier électronique: virginie.perrot@safi29.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_oU6n3g4WZ_ 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_oU6n3g4WZ_ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-06-19 📅
Date limite de soumission: 2020-07-29 📅
Date de publication: 2020-06-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 120-290978
Numéro JO-S: 120
Informations complémentaires

Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes: — une lettre de candidature (DC1 ou équivalent); — une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés; — l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale. La présente consultation intègre une clause obligatoire d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi en vertu des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics issues des articles L. 2112-2 et L. 2112-4 du code de la commande publique. Les conditions d'application sont consignées dans le règlement de la consultation et son annexe. Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. La durée d'exécution des marchés à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de 20 mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés légaux, les jours d'intempéries prévisibles. Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la plate-forme de téléchargement à l'adresse suivante: http://safi.achatpublic.com sous la référence Safi-999cd Vpe150620 (tout échange électronique se fera également via la plate-forme de téléchargement). Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en novembre 2020.

Informations complémentaires

Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes:

— une lettre de candidature (DC1 ou équivalent);

— une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

— l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.

La présente consultation intègre une clause obligatoire d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi en vertu des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics issues des articles L. 2112-2 et L. 2112-4 du code de la commande publique. Les conditions d'application sont consignées dans le règlement de la consultation et son annexe. Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. La durée d'exécution des marchés à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de 20 mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés légaux, les jours d'intempéries prévisibles. Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la plate-forme de téléchargement à l'adresse suivante: http://safi.achatpublic.com sous la référence Safi-999cd Vpe150620 (tout échange électronique se fera également via la plate-forme de téléchargement). Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en novembre 2020.

Objet
Champ d'application du marché
Numéro du lot: 02
Brève description:

Installations de chantier — démolitions — confortement structurel — gros-œuvre — finition sols béton.

Valeur estimée hors TVA: 1 703 702 EUR 💰
Durée de l'accord: 20 mois
Numéro du lot: 03
Brève description: Structure métallique — couverture.
Valeur estimée hors TVA: 185 620 EUR 💰
Numéro du lot: 04
Brève description: Étanchéité.
Valeur estimée hors TVA: 113 508 EUR 💰
Numéro du lot: 05
Brève description: Façade: menuiseries extérieures et vêture.
Valeur estimée hors TVA: 688 825 EUR 💰
Numéro du lot: 06
Brève description: Menuiseries intérieures.
Valeur estimée hors TVA: 104 694 EUR 💰
Numéro du lot: 07
Brève description: Plâtrerie.
Valeur estimée hors TVA: 361 875 EUR 💰
Numéro du lot: 10
Brève description: Peinture.
Valeur estimée hors TVA: 82 818 EUR 💰
Numéro du lot: 12
Brève description: CVCD.
Valeur estimée hors TVA: 496 630 EUR 💰
Numéro du lot: 14
Brève description: Électricité CFO/CFA.
Valeur estimée hors TVA: 571 300 EUR 💰
Numéro du lot: 23
Brève description: Fondations profondes.
Valeur estimée hors TVA: 449 000 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Les pièces permettant l'évaluation de leur expérience: liste des chantiers des cinq dernières années avec coût de ces interventions, lieu d'exécution des travaux, année d'achèvement, indication du maître d'ouvrage et décomposition des principales prestations rentrant dans ces travaux, ce listing pourra être appuyé d'attestations de bonne exécution par les maîtres d'ouvrage y correspondant pour les travaux les plus importants. Chiffre d'affaires des trois dernières années.

Capacité technique et professionnelle:

— capacités professionnelles: le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle Qualibat ou équivalent ou par des références de travaux détaillées et précises attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;

— capacités techniques: liste de l'ensemble du matériel et outillage possédé par l'entreprise pour des chantiers de même nature et des effectifs moyens annuels de l'entreprise dans laquelle sera précisé le personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2020-07-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_oU6n3g4WZ_ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes:

— une lettre de candidature (DC1 ou équivalent);

— une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

— l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.

La présente consultation intègre une clause obligatoire d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi en vertu des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics issues des articles L. 2112-2 et L. 2112-4 du code de la commande publique. Les conditions d'application sont consignées dans le règlement de la consultation et son annexe. Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. La durée d'exécution des marchés à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de 20 mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés légaux, les jours d'intempéries prévisibles. Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la plate-forme de téléchargement à l'adresse suivante: http://safi.achatpublic.com sous la référence Safi-999cd Vpe150620 (tout échange électronique se fera également via la plate-forme de téléchargement). Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en novembre 2020.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 120-290978 (2020-06-19)

Informations complémentaires (2020-07-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le projet du Centre national des phares, porté par le Conseil départemental du Finistère, consiste à créer différents espaces d'exposition et de médiation, valorisant le domaine des phares et balises au sein d'une ancienne criée située sur le port de Brest avec 740 m

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'ouvrages 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 4 rue du 19 Mars 1962

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-07-17 📅
Date limite de soumission: 2020-09-01 📅
Date de publication: 2020-07-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 140-343998
Se réfère à l'avis: 2020/S 120-290978
Numéro JO-S: 140
Source: OJS 2020/S 140-343998 (2020-07-17)

Informations complémentaires (2020-07-28)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-07-28 📅
Date de publication: 2020-07-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 147-360768
Numéro JO-S: 147
Source: OJS 2020/S 147-360768 (2020-07-28)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)