Marché de travaux décomposé en huit lots:
— lot 1: gros œuvre étendu;
— lot 2: étanchéité — couverture;
— lot 3: plomberie — CVC — désenfumage;
— lot 4: cuisine;
— lot 5: électricité CFO/CFA;
— lot 6: VRD — espaces verts;
— lot 7: menuiseries/cloisons/doublages;
— lot 8: sols/murs/plafonds.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-04-27.
L'appel d'offres a été publié le 2020-03-02.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la construction du lycée neuf de Cormeilles-en-Parisis
2000051”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Marché de travaux décomposé en huit lots:
— lot 1: gros œuvre étendu;
— lot 2: étanchéité — couverture;
— lot 3: plomberie — CVC — désenfumage;
— lot 4:...”
Brève description
Marché de travaux décomposé en huit lots:
— lot 1: gros œuvre étendu;
— lot 2: étanchéité — couverture;
— lot 3: plomberie — CVC — désenfumage;
— lot 4: cuisine;
— lot 5: électricité CFO/CFA;
— lot 6: VRD — espaces verts;
— lot 7: menuiseries/cloisons/doublages;
— lot 8: sols/murs/plafonds.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre étendu
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments scolaires📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Description du marché: Gros œuvre étendu.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 21
Informations complémentaires:
“Clause sociale d'insertion obligatoire: le candidat doit réaliser, dans le cadre de l'exécution du marché, une action d'insertion qui permette l'accès ou le...”
Informations complémentaires
Clause sociale d'insertion obligatoire: le candidat doit réaliser, dans le cadre de l'exécution du marché, une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'article 8.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Étanchéité — couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes📦
Description du marché: Étanchéité — couverture.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plomberie — chauffage — ventilation — climatisation — désenfumage
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché: Plomberie — chauffage — ventilation — climatisation — désenfumage.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Équipement de cuisine
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Équipement de cuisine📦
Description du marché: Équipement de cuisine.
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: PSE un (lot 4.a — équipements de cuisine): broyeur à déchets.
Description
Informations complémentaires:
“Clause sociale d'insertion obligatoire: le candidat doit réaliser, dans le cadre de l'exécution du marché, une action d'insertion qui permette l'accès ou le...”
Informations complémentaires
Clause sociale d'insertion obligatoire: le candidat doit réaliser, dans le cadre de l'exécution du marché, une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'article 8.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP)..
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité — courant fort et courant faible
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: Électricité — courant fort et courant faible.
Informations sur les options
Description des options:
“PSE deux (lot 5.a électricité CFO): autoconsommation sans revente du surplus de production d'électricité d'origine photovoltaïque.”
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: VRD — espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de réseau de conduites📦
Description du marché: VRD — espaces verts.
Informations sur les options
Description des options:
“PSE trois (lot 6a voiries et réseaux divers): terrain de sport en gazon synthétique.”
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries — cloisons — doublage
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Description du marché: — menuiseries — cloisons — doublage.
Informations sur les options
Description des options:
“PSE quatre (lot 7.b menuiseries intérieures bois): MOB 04 — alcôve espace documentaliste. PSE cinq (lot 7.b menuiseries intérieures bois): rayonnage fixe.”
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Faux-plafonds — revêtements de sols — peinture — signalétique — nettoyage
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Mise en place de plafonds suspendus📦
Description du marché: Faux-Plafonds — revêtements de sols — peinture — signalétique — nettoyage.
Informations complémentaires:
“Clause sociale d'insertion obligatoire: Le candidat doit réaliser, dans le cadre de l'exécution du marché, une action d'insertion qui permette l'accès ou le...”
Informations complémentaires
Clause sociale d'insertion obligatoire: Le candidat doit réaliser, dans le cadre de l'exécution du marché, une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'article 8.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Le DUME ou la lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC 1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (relative aux...”
Liste et brève description des critères de sélection
Le DUME ou la lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC 1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (relative aux interdictions de soumissionner) conforme à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurshandicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail». Inscription sur un registre professionnel pertinent (fournir un récépissé de déclaration d'activité). Inscription sur un registre du commerce (fournir un récépissé de déclaration d'activité). Chiffre d'affaires annuel général sur les trois derniers exercices. Chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les trois derniers exercices. Création de l'opérateur économique. Assurance contre les risques professionnels.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Description des principales livraisons effectuées antérieurement sur les trois derniers exercices. Indiquer s'il sera fait appel à des techniciens ou des...”
Liste et brève description des critères de sélection
Description des principales livraisons effectuées antérieurement sur les trois derniers exercices. Indiquer s'il sera fait appel à des techniciens ou des organismes techniques responsables du contrôle de qualité: détail des certificats établis par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance de la qualité titres d'études et professionnels. Effectifs moyens annuels sur les trois derniers exercices. Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique qui seront utilisés pour l'exécution du marché. Effectifs moyens annuels sur les trois derniers exercices. Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique qui seront utilisés pour l'exécution du marché. Les certificats de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants précisés ci-après ou équivalent voir RC.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Une avance est prévue conformément aux dispositions des articles R. 2191-3 et suivants du code de la commande publique et dans les conditions définies à...”
Conditions d'exécution du contrat
Une avance est prévue conformément aux dispositions des articles R. 2191-3 et suivants du code de la commande publique et dans les conditions définies à l'article 4.2 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance. Une retenue de garantie de 5,00 % sera appliquée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande au gré du titulaire.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-04-27
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-04-28
14:00 📅
“Il s'agit d'un marché à prix global et forfaitaire. Financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée régionale...”
Il s'agit d'un marché à prix global et forfaitaire. Financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée régionale nº CP 2017-621 du 22.11.2017. Le délai d'exécution du marché est fixé à vingt mois, compris deux mois de période de préparation, à compter de l'ordre de service prescrivant le début de l'exécution du marché et le démarrage de la période de préparation, et jusqu'à la réception des travaux. Les offres des opérateurs économiques sont analysées au regard des documents relatifs à l'offre. L'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération:
1) prix: à l'appui de la proposition de prix global et forfaitaire: 60 %;
2) valeur technique appréciée au regard du mémoire technique: 40 % se décomposant comme suit:
a) organisation générale de l'entreprise pour suivre cette opération: 4 %;
b) moyens affectes par l'entreprise pour les études d'exécution du projet: 4 %;
c) moyens humains affectes par l'entreprise pour l'exécution de travaux: 4 %;
d) moyens matériels, méthodes, organisation pour le chantier, moyens de fabrication de l'entreprise affectes au projet: 8 %;
e) fournitures et matériels que le candidat s'engage à utiliser pour l'exécution du présent marche: 8 %;
f) respect des exigences environnementales: 4 %;
g) respect des délais: 8 %.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy Téléphone: (+33) 144594400, Fax: (+33) 144594646
Commune postale: Paris
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy Téléphone: (+33) 144594400, Fax: (+33) 144594646
Commune postale: Paris
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2020/S 046-107819 (2020-03-02)
Informations complémentaires (2020-03-30) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Île-de-France-Construction Durable.Fr
Adresse postale: Responsable d'opérations, 90-92 avenue du Général Leclerc
Courrier électronique: r.asperti@idf-constructiondurable.fr📧
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 046-107819
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-04-27 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-05-18 📅
L'heure: 16:00
Autres informations complémentaires
Un règlement de consultation modifié en ce sens est mis en ligne.
Source: OJS 2020/S 065-154696 (2020-03-30)
Informations complémentaires (2020-04-23) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Île-de-France construction durable.Fr
Adresse postale: responsable d'opérations, 90-92 avenue du Général Leclerc
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Marché de travaux décomposé en 8 lots:
— lot 1: gros œuvre étendu;
— lot 2: étanchéité — couverture;
— lot 3: plomberie — CVC — désenfumage;
— lot 4:...”
Brève description
Marché de travaux décomposé en 8 lots:
— lot 1: gros œuvre étendu;
— lot 2: étanchéité — couverture;
— lot 3: plomberie — CVC — désenfumage;
— lot 4: cuisine;
— lot 5: électricité CFO/CFA;
— lot 6: VRD — espaces verts;
— lot 7: menuiseries/cloisons/doublages;
— lot 8: sols/murs/plafonds.
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres
Ancienne valeur
Date: 2020-05-18 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-06-02 📅
L'heure: 16:00
Source: OJS 2020/S 083-195236 (2020-04-23)
Informations complémentaires (2020-05-25)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-06-02 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-06-09 📅
L'heure: 16:00
Source: OJS 2020/S 103-247624 (2020-05-25)