Marché de travaux pour la construction d'une résidence sociale de 73 logements, réhabilitation lourde de 85 logements et démolition de deux bâtiments comprenant 80 logements à Dammarie-les-Lys (77190)
Marché de travaux consistant en la construction d'une résidence sociale de 73 logements, la réhabilitation lourde de 85 logements et la démolition de deux bâtiments comprenant 80 logements à Dammarie-les-Lys (77190). Le projet se décompose en trois phases successives:
1) construction d'une résidence sociale de 73 logements comprenant 69 T1, 1 T1', 3 T2;
2) réhabilitation lourde d'un foyer existant (Bât. C et D) afin de le transformer en une résidence sociale de 85 logements comprenant 58 T1, 5 T1', 22 T1 bis;
3) démolition d'un foyer de 80 logements (Bât. A et B). Au total, il comprend 158 logements.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-06-19.
L'appel d'offres a été publié le 2020-05-19.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la construction d'une résidence sociale de 73 logements, réhabilitation lourde de 85 logements et démolition de deux bâtiments...”
Titre
Marché de travaux pour la construction d'une résidence sociale de 73 logements, réhabilitation lourde de 85 logements et démolition de deux bâtiments comprenant 80 logements à Dammarie-les-Lys (77190)
NAT2020_33
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Marché de travaux consistant en la construction d'une résidence sociale de 73 logements, la réhabilitation lourde de 85 logements et la démolition de deux...”
Brève description
Marché de travaux consistant en la construction d'une résidence sociale de 73 logements, la réhabilitation lourde de 85 logements et la démolition de deux bâtiments comprenant 80 logements à Dammarie-les-Lys (77190). Le projet se décompose en trois phases successives:
1) construction d'une résidence sociale de 73 logements comprenant 69 T1, 1 T1', 3 T2;
2) réhabilitation lourde d'un foyer existant (Bât. C et D) afin de le transformer en une résidence sociale de 85 logements comprenant 58 T1, 5 T1', 22 T1 bis;
3) démolition d'un foyer de 80 logements (Bât. A et B). Au total, il comprend 158 logements.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 7 540 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Construction neuve et réhabilitation
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Seine-et-Marne 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 632 avenue Jean Jaurès, 77190 Dammarie-les-Lys.
Description du marché: Construction neuve et réhabilitation.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 7 000 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 35
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Démolition de deux bâtiments comprenant 80 logements
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“Démolition de deux bâtiments comprenant 80 logements — attention ce lot sera lance en 2023.” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 540 000 💰
Description
Durée de l'accord: 10
Informations complémentaires: Ce lot nº 2 sera lancé dans un second temps (2023).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L....”
Liste et brève description des conditions
— déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique;
— le candidat en redressement judiciaire devra produire une copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;
— déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents;
— bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi;
— si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une liste des travaux exécutés (construction neuve, réhabilitation lourde) au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une liste des travaux exécutés (construction neuve, réhabilitation lourde) au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;
— l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public;
— l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage;
— une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public et pour la période de garantie de parfait achèvement;
— la description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;
— l'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché public;
— l'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public;
— des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres est accepté.
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-06-19
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
“Adresse où les éventuelles copies de sauvegarde doivent être remises: Adoma, à l'attention de la Commission d'appel d'offres, 33 avenue...”
Adresse où les éventuelles copies de sauvegarde doivent être remises: Adoma, à l'attention de la Commission d'appel d'offres, 33 avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris. Horaires d'ouverture des locaux pour ce qui concerne le dépôt éventuel des copies de sauvegarde: du lundi au vendredi de: 8h00 à 18h00, sauf les jours fériés ou de fermeture exceptionnelle.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Adoma, direction juridique
Adresse postale: 33 avenue Pierre Mendès-France
Commune postale: Paris
Code postal: 75013
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2020/S 099-236360 (2020-05-19)