La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. L'opération concerne un marché de travaux de rénovation des chaudières individuelles gaz en logements avec dépose de ballons d'eau chaude sanitaire de la résidence située au 19, 21, 23 et 23 bis rue Bruant à Paris 75013.
La visite du site est obligatoire. Les prestations attendues sont définies au sein du DCE.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-09-25.
L'appel d'offres a été publié le 2020-09-04.
Avis de marché (2020-09-04) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Batigère en Île-de-France
Numéro d'enregistrement national: 58200010500137
Adresse postale: 2 rue Voltaire
Commune postale: Levallois-Perret
Code postal: 92300
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr📧
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
URL: http://www.batigere.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.marches-publics.info/🌏
URL de participation: http://www.marches-publics.info/🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de rénovation des chaudières individuelles gaz de la résidence située au 19, 21, 23 et 23 bis rue Bruant à Paris 75013
806009am”
Produits/services: Travaux d'installation de chaudières📦
Brève description:
“La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. L'opération concerne un marché de travaux de...”
Brève description
La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. L'opération concerne un marché de travaux de rénovation des chaudières individuelles gaz en logements avec dépose de ballons d'eau chaude sanitaire de la résidence située au 19, 21, 23 et 23 bis rue Bruant à Paris 75013.
La visite du site est obligatoire. Les prestations attendues sont définies au sein du DCE.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de chaudières📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Description du marché:
“La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. L'opération concerne un marché de travaux de...”
Description du marché
La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. L'opération concerne un marché de travaux de rénovation des chaudières individuelles gaz en logements avec dépose de ballons d'eau chaude sanitaire de la résidence située au 19, 21, 23 et 23 bis rue Bruant à Paris 75013.
La visite du site est obligatoire. Les prestations attendues sont définies au sein du DCE.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Optimisation du délai contractuel de préparation et d'exécution
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Pertinence du mémoire technique
Prix (pondération): 70
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 80
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au règlement de consultation.
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation.
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-09-25
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-09-25
16:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.marches-publics.info
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 899029703📞
Fax: +33 899186589 📠
Source: OJS 2020/S 175-421745 (2020-09-04)