Marché de travaux de remplacement de chaudières individuelles et de radiateurs à eau de 48 pavillons à Magnanville (78) et Gargenville (78)

BATIGÈRE EN ÎLE-DE-FRANCE

La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat.
L'opération concerne un marché de travaux de remplacement de chaudières individuelles et de radiateurs à eau de 48 pavillons à Magnanville (78) et Gargenville (78).
Les prestations attendues sont définies au sein du DCE.

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-03-20. L'appel d'offres a été publié le 2020-02-21.

Qui ?

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics
Date Document
2020-02-21 Avis de marché
2020-03-17 Informations complémentaires
2020-04-16 Informations complémentaires
Avis de marché (2020-02-21)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Batigère en Île-de-France
Numéro d'enregistrement national: 58200010500137
Adresse postale: 2 rue Voltaire
Commune postale: Levallois-Perret
Code postal: 92300
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr 📧
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
URL: http://www.batigere.fr 🌏
Communication
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL de participation: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de remplacement de chaudières individuelles et de radiateurs à eau de 48 pavillons à Magnanville (78) et Gargenville (78)”
Produits/services: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Brève description:
“La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. L'opération concerne un marché de travaux de...”    Afficher plus

1️⃣
Produits/services supplémentaires: Installations de chauffage 📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France 🏙️
Description du marché:
“La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. L'opération concerne un marché de travaux de...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai contractuel de préparation et d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 6
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au règlement de consultation.
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation.
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation.

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-03-20 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-03-23 10:00 📅

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 899029703 📞
Fax: +33 899186589 📠
Source: OJS 2020/S 039-091397 (2020-02-21)
Informations complémentaires (2020-03-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. L'opération concerne un marché de travaux de...”    Afficher plus

Informations complémentaires
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 039-091397

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-03-20 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-04-20 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2020-03-23 📅
L'heure: 10:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-04-20 📅
L'heure: 14:00
Source: OJS 2020/S 057-135016 (2020-03-17)
Informations complémentaires (2020-04-16)

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-04-20 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-06-12 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Texte: La date d'ouverture des offres est reportée au 20 avril à 14:00.
Nouvelle valeur
Texte: La date d'ouverture des offres est reportée au 12 juin à 16:00.
Source: OJS 2020/S 078-183523 (2020-04-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région: France Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Produits/services: Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Ouvrages annexes pour canalisations d'eau Travaux de construction de réseaux de... Installations de chauffage Travaux d'équipement du bâtiment Travaux de plomberie Travaux d'installation de matériel de...