Marché de travaux de réhabilitation thermique d'un ensemble immobilier situé du 1 au 17 impasse des Tramways à Angerville (91670)

Logial-OPH

La présente consultation porte sur la réalisation de travaux de réhabilitation thermique d'un ensemble immobilier composé de 17 maisons individuelles situées du 1 au 17 impasse des tramways à Angerville (91670). L'exécution des prestations est soumise à une obligation de résultat dans les conditions définies dans le cahier des charges.
Le titulaire du marché s'engage à tout mettre en œuvre afin d'honorer son obligation de résultat. Le délai d'exécution des travaux est estimé à quatorze mois, dont un mois de préparation de chantier sur la totalité de l'opération. La visite du site est obligatoire, et les conditions sont définies au règlement de consultation. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le marché est passé selon une procédure adaptée «ouverte» en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-12-11. L'appel d'offres a été publié le 2020-11-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• MEDERREG

Qui ?

• Logial-OPH

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-11-19	Avis de marché
2021-01-12	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-11-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Numéro de référence: T/2020/14/Dev
Brève description:

La présente consultation porte sur la réalisation de travaux de réhabilitation thermique d'un ensemble immobilier composé de 17 maisons individuelles situées du 1 au 17 impasse des tramways à Angerville (91670). L'exécution des prestations est soumise à une obligation de résultat dans les conditions définies dans le cahier des charges. Le titulaire du marché s'engage à tout mettre en œuvre afin d'honorer son obligation de résultat. Le délai d'exécution des travaux est estimé à quatorze mois, dont un mois de préparation de chantier sur la totalité de l'opération. La visite du site est obligatoire, et les conditions sont définies au règlement de consultation. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le marché est passé selon une procédure adaptée «ouverte» en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation du gaz 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Logial-OPH
Adresse postale: 86 bis quai Blanqui
Code postal: 94146
Commune postale: Alfortville
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/ 🌏
Courrier électronique: service.marche@logial-oph.fr 📧
Téléphone: +33 145182084 📞
Fax: +33 145182072 📠
URL des documents: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-OPH/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-11-19 📅
Date limite de soumission: 2020-12-11 📅
Date de publication: 2020-11-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 229-563221
Numéro JO-S: 229
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-OPH/ Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de recourir à une phase de négociation par voie électronique et/ou par convocation à son siège social. Les négociations porteront notamment sur le critère du prix, la valeur technique et/ou les délais le cas échéant. L'attention des candidats est donc attirée sur l'importance de remettre dans leur offre une adresse courrier électronique de contact valide. Le pouvoir adjudicateur se réserve en outre, la possibilité de négocier avec tout ou partie des candidats (les trois offres les mieux classées avant négociation le cas échéant, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats). Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois, la possibilité de ne pas négocier et d'attribuer le marché sur la base des offres initiales.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le titulaire du marché s'engage à tout mettre en œuvre afin d'honorer son obligation de résultat. Le délai d'exécution des travaux est estimé à quatorze mois, dont un mois de préparation de chantier sur la totalité de l'opération. La visite du site est obligatoire, et les conditions sont définies au règlement de consultation. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le marché est passé selon une procédure adaptée «ouverte» en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

Durée de l'accord: 26 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 1 au 17 impasse des Tramways, 91670 Angerville.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;

— une attestation d'assurance décennale et de responsabilité civile.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

— indication des titres d'études et professionnels…

… de l'opérateur économique;

… des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

La présentation de certificats de qualification professionnels. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Niveau minimal de qualification exigé: habilitation PGN «Professionnel gaz naturel» ou équivalent le cas échéant sous peine d'exclusion.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-12-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Délai de réalisation des travaux
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 38895630200029
Contact
URL des documents: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-OPH/

Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de recourir à une phase de négociation par voie électronique et/ou par convocation à son siège social. Les négociations porteront notamment sur le critère du prix, la valeur technique et/ou les délais le cas échéant.

L'attention des candidats est donc attirée sur l'importance de remettre dans leur offre une adresse courrier électronique de contact valide.

Le pouvoir adjudicateur se réserve en outre, la possibilité de négocier avec tout ou partie des candidats (les trois offres les mieux classées avant négociation le cas échéant, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats).

Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois, la possibilité de ne pas négocier et d'attribuer le marché sur la base des offres initiales.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Logial-OPH — service «Marchés»
Adresse postale: 86 bis quai Blanqui
Commune postale: Alfortville
Code postal: 94146
Téléphone: +33 145182086 📞
Courrier électronique: service.marche@logial-oph.fr 📧
Source: OJS 2020/S 229-563221 (2020-11-19)

Avis d'attribution de marché (2021-01-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation porte sur la réalisation de travaux de réhabilitation thermique d'un ensemble immobilier composé de 17 maisons individuelles situées du 1 au 17 impasse des Tramways à Angerville (91670). L'exécution des prestations est soumise à une obligation de résultat dans les conditions définies dans le cahier des charges. Le titulaire du marché s'engage à tout mettre en œuvre afin d'honorer son obligation de résultat. Le délai d'exécution des travaux est estimé à quatorze mois, dont un mois de préparation de chantier sur la totalité de l'opération. La visite du site est obligatoire, et les conditions sont définies au règlement de consultation. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le marché est passé selon une procédure adaptée «ouverte» en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

Valeur totale du marché: 250 843 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-01-12 📅
Date de publication: 2021-01-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 010-016008
Se réfère à l'avis: 2020/S 229-563221
Numéro JO-S: 10

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-12-23 📅
Nom: Mederreg
Adresse postale: 7 rue Jules Vallès
Commune postale: Paris
Code postal: 75011
Pays: France 🇫🇷
Paris 🏙️
Valeur totale du marché: 250 843 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Source: OJS 2021/S 010-016008 (2021-01-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux de plomberie (>20)

Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation (>20)