La présente consultation porte sur la réalisation de travaux de réhabilitation thermique d'un ensemble immobilier composé de 17 maisons individuelles situées du 1 au 17 impasse des tramways à Angerville (91670). L'exécution des prestations est soumise à une obligation de résultat dans les conditions définies dans le cahier des charges.
Le titulaire du marché s'engage à tout mettre en œuvre afin d'honorer son obligation de résultat. Le délai d'exécution des travaux est estimé à quatorze mois, dont un mois de préparation de chantier sur la totalité de l'opération. La visite du site est obligatoire, et les conditions sont définies au règlement de consultation. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le marché est passé selon une procédure adaptée «ouverte» en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-12-11.
L'appel d'offres a été publié le 2020-11-19.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de réhabilitation thermique d'un ensemble immobilier situé du 1 au 17 impasse des Tramways à Angerville (91670)
T/2020/14/Dev”
Produits/services: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Brève description:
“La présente consultation porte sur la réalisation de travaux de réhabilitation thermique d'un ensemble immobilier composé de 17 maisons individuelles...”
Brève description
La présente consultation porte sur la réalisation de travaux de réhabilitation thermique d'un ensemble immobilier composé de 17 maisons individuelles situées du 1 au 17 impasse des tramways à Angerville (91670). L'exécution des prestations est soumise à une obligation de résultat dans les conditions définies dans le cahier des charges.
Le titulaire du marché s'engage à tout mettre en œuvre afin d'honorer son obligation de résultat. Le délai d'exécution des travaux est estimé à quatorze mois, dont un mois de préparation de chantier sur la totalité de l'opération. La visite du site est obligatoire, et les conditions sont définies au règlement de consultation. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le marché est passé selon une procédure adaptée «ouverte» en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation du gaz📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 1 au 17 impasse des Tramways, 91670 Angerville.
Description du marché:
“La présente consultation porte sur la réalisation de travaux de réhabilitation thermique d'un ensemble immobilier composé de 17 maisons individuelles...”
Description du marché
La présente consultation porte sur la réalisation de travaux de réhabilitation thermique d'un ensemble immobilier composé de 17 maisons individuelles situées du 1 au 17 impasse des Tramways à Angerville (91670). L'exécution des prestations est soumise à une obligation de résultat dans les conditions définies dans le cahier des charges.
Le titulaire du marché s'engage à tout mettre en œuvre afin d'honorer son obligation de résultat. Le délai d'exécution des travaux est estimé à quatorze mois, dont un mois de préparation de chantier sur la totalité de l'opération. La visite du site est obligatoire, et les conditions sont définies au règlement de consultation. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le marché est passé selon une procédure adaptée «ouverte» en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Délai de réalisation des travaux
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 26
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.” Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
— une attestation d'assurance décennale et de responsabilité civile.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
— indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
La présentation de certificats de qualification professionnels. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Niveau minimal de qualification exigé: habilitation PGN «Professionnel gaz naturel» ou équivalent le cas échéant sous peine d'exclusion.”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-12-11
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-12-11
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-OPH/
Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de recourir à une phase de négociation par voie électronique et/ou par convocation à son siège social. Les négociations porteront notamment sur le critère du prix, la valeur technique et/ou les délais le cas échéant.
L'attention des candidats est donc attirée sur l'importance de remettre dans leur offre une adresse courrier électronique de contact valide.
Le pouvoir adjudicateur se réserve en outre, la possibilité de négocier avec tout ou partie des candidats (les trois offres les mieux classées avant négociation le cas échéant, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats).
Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois, la possibilité de ne pas négocier et d'attribuer le marché sur la base des offres initiales.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧
Fax: +33 160566610 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Logial-OPH — service «Marchés»
Adresse postale: 86 bis quai Blanqui
Commune postale: Alfortville
Code postal: 94146
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 145182086📞
Courrier électronique: service.marche@logial-oph.fr📧
Source: OJS 2020/S 229-563221 (2020-11-19)
Avis d'attribution de marché (2021-01-12) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation porte sur la réalisation de travaux de réhabilitation thermique d'un ensemble immobilier composé de 17 maisons individuelles...”
Brève description
La présente consultation porte sur la réalisation de travaux de réhabilitation thermique d'un ensemble immobilier composé de 17 maisons individuelles situées du 1 au 17 impasse des Tramways à Angerville (91670). L'exécution des prestations est soumise à une obligation de résultat dans les conditions définies dans le cahier des charges.
Le titulaire du marché s'engage à tout mettre en œuvre afin d'honorer son obligation de résultat. Le délai d'exécution des travaux est estimé à quatorze mois, dont un mois de préparation de chantier sur la totalité de l'opération. La visite du site est obligatoire, et les conditions sont définies au règlement de consultation. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le marché est passé selon une procédure adaptée «ouverte» en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 250 843 💰
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 229-563221
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2020-12-23 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Mederreg
Adresse postale: 7 rue Jules Vallès
Commune postale: Paris
Code postal: 75011
Pays: France 🇫🇷
Région: Paris🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 250 843 💰
Source: OJS 2021/S 010-016008 (2021-01-12)