Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 75 logements et d'une pension de famille de 25 logements et démolition de l'ancien foyer à Étampes (91156)
Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 75 logements et d'une pension de famille de 25 logements et démolition de l'ancien foyer à Étampes (91156).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-07-21.
L'appel d'offres a été publié le 2020-06-08.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 75 logements et d'une pension de famille de 25 logements et démolition de l'ancien foyer à...”
Titre
Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 75 logements et d'une pension de famille de 25 logements et démolition de l'ancien foyer à Étampes (91156)
NAT2020_23
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 75 logements et d'une pension de famille de 25 logements et démolition de l'ancien foyer à...”
Brève description
Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 75 logements et d'une pension de famille de 25 logements et démolition de l'ancien foyer à Étampes (91156).
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Essonne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 1 route de Brières-les-Scellés, 91156 Étampes.
Description du marché:
“Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 75 logements et d'une pension de famille de 25 logements et démolition de l'ancien foyer à...”
Description du marché
Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 75 logements et d'une pension de famille de 25 logements et démolition de l'ancien foyer à Étampes (91156).
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 28
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“— capacité économique et financière,
— capacités techniques et professionnelles,
— capacité à travailler en milieu occupé et par phases de travaux.” Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L....”
Liste et brève description des conditions
— déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique;
— le candidat en redressement judiciaire devra produire une copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;
— déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents;
— bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Afin...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
— une liste d'opérations réalisées en milieu occupée avec continuité de service;
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;
— l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public;
— l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage;
— une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public;
— la description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;
— l'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché public;
— l'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public;
— des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres est accepté;
— une liste d'opérations réalisées en milieu occupée avec continuité de service.
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-07-21
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
“Adresse où les éventuelles copies de sauvegarde doivent être remises: Adoma, à l'attention de la Commission d'appel d'offres, 33 avenue...”
Adresse où les éventuelles copies de sauvegarde doivent être remises: Adoma, à l'attention de la Commission d'appel d'offres, 33 avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris. Horaires d'ouverture des locaux pour ce qui concerne le dépôt éventuel des copies de sauvegarde: du lundi au vendredi de: 8h00 à 18h00, sauf les jours fériés ou de fermeture exceptionnelle.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Adoma, direction juridique
Adresse postale: 33 avenue Pierre Mendès-France
Commune postale: Paris
Code postal: 75013
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2020/S 112-270820 (2020-06-08)
Informations complémentaires (2020-07-20)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 112-270820
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-07-21 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-07-28 📅
L'heure: 18:00
Source: OJS 2020/S 142-348606 (2020-07-20)
Avis d'attribution de marché (2021-05-21) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Adoma
Personne de contact: Mme Josefina Loayza
Courrier électronique: josefina.loayza@adoma.cdc-habitat.fr📧
Objet Description
Site principal ou lieu d'exécution: 1 route de Brières Les Scellés, 91156 Étampes.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 112-270820
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 202023
Titre:
“Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 75 logements et d'une pension de famille de 25 logements et démolition de l'ancien foyer à...”
Titre
Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 75 logements et d'une pension de famille de 25 logements et démolition de l'ancien foyer à Étampes (91156)
Afficher plus Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
Informations complémentaires Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: ADOMA, direction juridique
Adresse postale: 33 avenue Pierre Mendès France
Source: OJS 2021/S 100-262931 (2021-05-21)