Le présent marché a pour objet des prestations d'installation et d'évolution des équipements de contrôle d'accès de la SETE, comprenant la fourniture et les travaux associés, les garanties et formations. Le marché intègre également une partie maintenance des installations.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-02-28.
L'appel d'offres a été publié le 2020-01-29.
Objet Champ d'application du marché
Titre: Marché de modernisation du contrôle d'accès
M14/2020/DPRSS
Produits/services: Système de contrôle des accès📦
Brève description:
“Le présent marché a pour objet des prestations d'installation et d'évolution des équipements de contrôle d'accès de la SETE, comprenant la fourniture et les...”
Brève description
Le présent marché a pour objet des prestations d'installation et d'évolution des équipements de contrôle d'accès de la SETE, comprenant la fourniture et les travaux associés, les garanties et formations. Le marché intègre également une partie maintenance des installations.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Système de contrôle des accès📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Description du marché:
“Le présent marché a pour objet des prestations d'installation et d'évolution des équipements de contrôle d'accès de la SETE, comprenant la fourniture et les...”
Description du marché
Le présent marché a pour objet des prestations d'installation et d'évolution des équipements de contrôle d'accès de la SETE, comprenant la fourniture et les travaux associés, les garanties et formations. Le marché intègre également une partie maintenance des installations.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 36
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“Pour les travaux, le marché est conclu pour une durée de 5 mois à compter du 15.6.2020 (date estimative). Concernant les prestations de services (formation,...”
Description des renouvellements
Pour les travaux, le marché est conclu pour une durée de 5 mois à compter du 15.6.2020 (date estimative). Concernant les prestations de services (formation, maintenance), elles couvriront une durée de 36 mois à compter de la réception des biens, objets de ces prestations, renouvelable pour une année sur décision expresse de la SETE au moins 3 mois avant l'échéance.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-02-28
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅
Délai estimé pour la publication d'autres avis:
“Pour les travaux, le marché est conclu pour une durée de 5 mois à compter du 15.6.2020 (date estimative). Concernant les prestations de services (formation,...”
Délai estimé pour la publication d'autres avis
Pour les travaux, le marché est conclu pour une durée de 5 mois à compter du 15.6.2020 (date estimative). Concernant les prestations de services (formation, maintenance), elles couvriront une durée de 36 mois à compter de la réception des biens, objets de ces prestations, renouvelable pour une année sur décision expresse de la SETE au moins 3 mois avant l'échéance.
Afficher plus Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞
URL: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/acces-etcoordonnees🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞
URL: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/acces-etcoordonnees🌏
Source: OJS 2020/S 023-050500 (2020-01-29)
Avis d'attribution de marché (2020-09-07) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: STE d'exploitation de la tour Eiffel
Adresse postale: Cap 15, 2e étage, 1 quai de Grenelle
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: STE d'exploitation de la tour Eiffel
Objet Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Moyen humain présentation de l'équipe du chantier
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Cohérence du délai d'exécution
Critère de qualité (nom): Méthodologie
Critère de qualité (nom): Qualité des équipements prévus au marché
Prix (pondération): 40
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 023-050500
Attribution du marché
1️⃣
Titre: Marché de modernisation du contrôle d'accès
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
Informations complémentaires Organe de révision
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Source: OJS 2020/S 177-425754 (2020-09-07)