Prestations de travaux de restauration de la continuité écologique au droit de la prise d’eau de l’usine hydroélectrique de Mauléon-Barousse sur l’Ourse de Sost (65)
— travaux en rivière nécessitant de recourir à la mise en place de batardeaux,
— abattage/élagage de végétation,
— terrassements,
— protections de berges,
— enrochements libres, maçonnés et bétonnés,
— ouvrages en béton armé,
— chaudronnerie.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-02-27.
L'appel d'offres a été publié le 2020-02-19.
Objet Champ d'application du marché
Titre: HA_MVS_202003_TVX Continuité écologique Mauléon-Barousse
Produits/services: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil📦
Brève description:
“Prestations de travaux de restauration de la continuité écologique au droit de la prise d’eau de l’usine hydroélectrique de Mauléon-Barousse sur l’Ourse de...”
Brève description
Prestations de travaux de restauration de la continuité écologique au droit de la prise d’eau de l’usine hydroélectrique de Mauléon-Barousse sur l’Ourse de Sost (65)
— travaux en rivière nécessitant de recourir à la mise en place de batardeaux,
— abattage/élagage de végétation,
— terrassements,
— protections de berges,
— enrochements libres, maçonnés et bétonnés,
— ouvrages en béton armé,
— chaudronnerie.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'ouvrages hydromécaniques📦
Lieu d'exécution: Hautes-Pyrénées 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“L’usine hydroélectrique de Mauléon-Barousse sur l’Ourse de Sost (65) — commune d’Esbareich.”
Description du marché:
“Phase de préparation:
— phase préparatoire (réunion de démarrage, plan d’exécution…),
— installation de chantier,
— travaux forestiers (élagage, abatage),
—...”
Description du marché
Phase de préparation:
— phase préparatoire (réunion de démarrage, plan d’exécution…),
— installation de chantier,
— travaux forestiers (élagage, abatage),
— mise en place de filtres à paille en aval ou bassin de décantation éventuels (selon méthodologie de l’entreprise),
— pêche électrique de sauvetage sur l’Ourse depuis l’aval de la prise d’eau jusqu’à l’aval de la berge érodée avec le câble mis à l’air libre.
Travaux au pont et protections de berges:
— batardeau avec by-pass au niveau du pont pour mettre en assec,
— réalisation des travaux en sous œuvre du pont,
— réalisation des confortements de berges en enrochements bétonnés en aval immédiat du pont en rives droite et gauche,
— réalisation du confortement de la berge rive droite à l’aval plus éloigné du pont et recharge en matériaux en haut de berge,
— réalisation des confortements de berges en enrochements libres et recharge en matériaux en rives droite et gauche à l’amont du pont,
— remise en état du chemin en rive droite en aval du pont.
Travaux relatifs à la continuité écologique:
— abaissement du plan d’eau par le clapet,
— réalisation des travaux relatifs à la montaison au niveau de la passe à poissons,
— changement du plan de grille et adaptation (ou changement) du dégrilleur,
— réalisation des travaux relatifs à la dévalaison (exutoire, bassin de réception, canalet de restitution).
— allongement de la goulotte de défeuillage,
— mise en eau et analyse des conditions hydrauliques (passe à poissons et système de dévalaison),
— adaptations si nécessaire (petit génie civil, adaptations de chaudronnerie),
— évacuation de la buse béton en berge,
— remise en état générale du site et des accès, y compris ensemencement et plantations des zones dégradées ou dévégétalisées.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée de l'accord
Date de début: 2020-04-01 📅
Date de fin: 2020-11-30 📅
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Détaillées dans le dossier d'appel d'offres.
Description
Informations complémentaires:
“Procédure MAPA/niveau de publication journal d'annonces légales (< au seuil 2020 de 5 350 000 EUR).”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— Détail de l'activité principale de l'entreprise et la part de l'activité du présent marché dans son chiffre d'affaires,
— habilitations: MASE ou...”
Liste et brève description des conditions
— Détail de l'activité principale de l'entreprise et la part de l'activité du présent marché dans son chiffre d'affaires,
— habilitations: MASE ou équivalent, ISO 9001,
— K bis.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Envoi du DC2.
Veuillez nous fournir les bilans et comptes de résultats des 3 dernières années.
Les entreprises en cours de redressement ou en risque de...”
Liste et brève description des critères de sélection
Envoi du DC2.
Veuillez nous fournir les bilans et comptes de résultats des 3 dernières années.
Les entreprises en cours de redressement ou en risque de redressement doivent l'indiquer dans les candidatures.
“Chiffre d'affaires minimum de 1 000 000 EUR annuel. Les entreprises peuvent se mettre en groupement d'entreprises.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Capacité humaine: Intérimaire, limité à 20 %. Capacité humaine de l’entreprise.
Capacité technique:
— travaux en rivière,
— travaux de GC,
— travaux...”
Liste et brève description des critères de sélection
Capacité humaine: Intérimaire, limité à 20 %. Capacité humaine de l’entreprise.
Capacité technique:
— travaux en rivière,
— travaux de GC,
— travaux héliporté (potentiel),
— travaux de maçonnerie,
— travaux de vantellerie.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“3 références de travaux génie civil sur des ouvrages hydroélectriques sur les 7 dernières années,
3 références de travaux GC en travaux en rivière, 7...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
3 références de travaux génie civil sur des ouvrages hydroélectriques sur les 7 dernières années,
3 références de travaux GC en travaux en rivière, 7 dernières années,
3 références de travaux de vantellerie, comprenant: étude, fabrication et mise en place, 7 dernières années,
Les entreprises peuvent se mettre en groupement d'entreprise ou en sous-traitance.
Ces exigences seront vérifiées lors de la procédure de consultation.
Afficher plus
Liste et brève description des règles et critères:
“Les entreprises auront accès au dossier du DCE suite à la validation de leur dossier de candidature selon lescritères indiqués ci-dessus.
Veuillez envoyer...”
Liste et brève description des règles et critères
Les entreprises auront accès au dossier du DCE suite à la validation de leur dossier de candidature selon lescritères indiqués ci-dessus.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à l'adresse électronique suivante: mathieu.viros@shem.engie.com
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés: Les garanties seront indiquées dans les CPA.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-02-27 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2020-02-28 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Organe de révision
Nom: Tribunal de commerce de Toulouse
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31000
Pays: France 🇫🇷 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal de commerce de Toulouse
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31000
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Le délai de recours n'est pas applicable à cette procédure.
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de commerce de Toulouse
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2020/S 036-085967 (2020-02-19)
Avis d'attribution de marché (2020-09-23) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 1 Rue Louis-Renault
Objet Champ d'application du marché
Titre: HA_MVS_202003_TVX continuité écologique Mauléon-Barousse
Brève description:
“Prestations de travaux de restauration de la continuité écologique au droit de la prise d’eau de l’usine hydroélectrique de Mauléon-Barousse sur l’Ourse de...”
Brève description
Prestations de travaux de restauration de la continuité écologique au droit de la prise d’eau de l’usine hydroélectrique de Mauléon-Barousse sur l’Ourse de Sost (65).
— Travaux en rivière nécessitant de recourir à la mise en place de batardeaux,
— Abattage/Élagage de végétation,
— Terrassements,
— Protections de berges,
— Enrochements libres, maçonnés et bétonnés,
— Ouvrages en béton armé,
— Chaudronnerie.
Afficher plus Description
Site principal ou lieu d'exécution:
“L’usine hydroélectrique de Mauléon-Barousse sur l’Ourse de Sost (65) — commune d’Esbareich”
Description du marché:
“Phase de préparation:
— phase préparatoire (réunion de démarrage, plan d’exécution…),
— installation de chantier,
— travaux forestiers (élagage, abatage),
—...”
Description du marché
Phase de préparation:
— phase préparatoire (réunion de démarrage, plan d’exécution…),
— installation de chantier,
— travaux forestiers (élagage, abatage),
— mise en place de filtres à paille en aval ou bassin de décantation éventuels (selon méthodologie de l’entreprise),
— pêche électrique de sauvetage sur l’Ourse depuis l’aval de la prise d’eau jusqu’à l’aval de la berge érodée avec le câble mis à l’air libre,
Travaux au pont et protections de berges:
— batardeau avec by-pass au niveau du pont pour mettre en assec,
— réalisation des travaux en sous œuvre du pont,
— réalisation des confortements de berges en enrochements bétonnés en aval immédiat du pont en rives droite et gauche,
— réalisation du confortement de la berge rive droite à l’aval plus éloigné du pont et recharge en matériaux en haut de berge,
— réalisation des confortements de berges en enrochements libres et recharge en matériaux en rives droite et gauche à l’amont du pont,
— remise en état du chemin en rive droite en aval du pont.
Travaux relatifs à la continuité écologique
— abaissement du plan d’eau par le clapet,
— réalisation des travaux relatifs à la montaison au niveau de la passe à poissons,
— changement du plan de grille et adaptation (ou changement) du dégrilleur,
— réalisation des travaux relatifs à la dévalaison (exutoire, bassin de réception, canalet de restitution).
— allongement de la goulotte de défeuillage,
— mise en eau et analyse des conditions hydrauliques (passe à poissons et système de dévalaison),
— adaptations si nécessaire (petit génie civil, adaptations de chaudronnerie),
— évacuation de la buse béton en berge,
— remise en état générale du site et des accès, y compris ensemencement et plantations des zones dégradées ou dévégétalisées.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Procédure MAPA/Niveau de publication Journal d'annonces légales (< au seuil 2020 de 5 350 K EUR).”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 036-085967
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 1
Titre: HA_MVS_202003_TVX continuité écologique Mauléon-Barousse
Date de conclusion du contrat: 2020-05-19 📅
Source: OJS 2020/S 188-454764 (2020-09-23)