Fourniture de pièces détachées et réparation des véhicules et matériels

CA de Châlons-en-Champagne

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum mono-attributaire de fournitures. Un groupement de commande est constitué pour l'accord-cadre concerné entre la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne (coordonnateur), la ville de Châlons-en-Champagne et le centre communal d'action sociale.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-11-19. L'appel d'offres a été publié le 2020-10-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Acometis Production SAS
• BRO Meridionale de Voirie
• Carrosserie Dufils
• Chalons Poids Lourds
• Cisnard
• Demolin Reims maintenance
• Easyvoirie
• Euromat equip
• Eurovoirie
• Glutton cleaning machines
• SEMAT
• Société de Distribution Automobile Châlonnaise
• Terberg Matec

Qui ?

• CA de Châlons-en-Champagne

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Champagne-Ardenne › Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-10-19	Avis de marché
2021-01-27	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-10-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
Numéro de référence: 20cme002
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 📦
Code CPV supplémentaire: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: CA de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: Hôtel de Ville, place Foch
Code postal: 51000
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Contact
Adresse Internet: http://www.chalons-agglo.fr/ 🌏
Courrier électronique: contact@chalons-agglo.fr 📧
Téléphone: +33 326261760 📞
URL des documents: http://chalons-agglo.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: http://chalons-agglo.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-10-19 📅
Date limite de soumission: 2020-11-19 📅
Date de publication: 2020-10-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 207-501807
Numéro JO-S: 207
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://chalons-agglo.marches-publics.info/

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 178 800 EUR 💰
Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Acometis et Assaloni
Numéro du lot: 1
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Acometis et Assaloni.

Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'un an à compter du 1.1.2021. Il peut être reconduit par période successive d'un an pour une durée maximale de reconduction de trois ans.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque BMV
Numéro du lot: 2
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque BMV.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Carrier, Delcroix, Klege-Europe, Lamberet
Numéro du lot: 3
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Carrier, Delcroix, Klege-Europe, Lamberet.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Citroën
Numéro du lot: 4
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Citroën.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Daewoo et Prat
Numéro du lot: 5
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Daewoo et Prat.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifique des matériels de marque Eurovoirie
Numéro du lot: 6
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifique des matériels de marque Eurovoirie.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des matériels de marque Faun
Numéro du lot: 7
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des matériels de marque Faun.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules utilitaires de marque Fiat
Numéro du lot: 8
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules utilitaires de marque Fiat.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Ford
Numéro du lot: 9
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Ford.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Iveco
Numéro du lot: 10
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Iveco.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Manitou et Toyota
Numéro du lot: 11
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Manitou et Toyota.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Nard
Numéro du lot: 12
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Nard.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Toyota
Numéro du lot: 13
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Toyota.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Multitel
Numéro du lot: 14
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Multitel.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Peugeot
Numéro du lot: 15
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Peugeot.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Renault
Numéro du lot: 16
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Renault.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Renault Trucks
Numéro du lot: 17
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Renault Trucks.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Terex
Numéro du lot: 18
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Terex.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Anteo, Dalby, Dhollandia, Fassi, Maxilift, Tam
Numéro du lot: 19
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Anteo, Dalby, Dhollandia, Fassi, Maxilift, Tam.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des Moteurs industriels de marque Lombardini
Numéro du lot: 20
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des Moteurs industriels de marque Lombardini.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Semat
Numéro du lot: 21
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Semat.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des releveurs de marque Terberg
Numéro du lot: 22
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des releveurs de marque Terberg.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des boites de vitesses automatiques de marque Allison
Numéro du lot: 23
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des boites de vitesses automatiques de marque Allison.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Hako
Numéro du lot: 24
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Hako.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Glutton
Numéro du lot: 25
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Glutton.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Neufoca
Numéro du lot: 26
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Neufoca.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Mercedes
Numéro du lot: 27
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Mercedes.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Caterpillar
Numéro du lot: 28
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Caterpillar.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Situation économique et financière:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2020-11-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20006687600018
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 26 rue Joseph-Marie Jacquard
Code postal: 51009
Pays: Marne 🏙️
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://chalons-agglo.marches-publics.info/ 🌏
URL des documents: http://chalons-agglo.marches-publics.info/ 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 326668687 📞
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧
Fax: +33 326210187 📠
Source: OJS 2020/S 207-501807 (2020-10-19)

Avis d'attribution de marché (2021-01-27)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 73 677 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-01-27 📅
Date de publication: 2021-02-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 021-049420
Se réfère à l'avis: 2020/S 207-501807
Numéro JO-S: 21
Informations complémentaires

Accord-cadre à bons de commande sans minimum, ni maximum et un opérateur économique. Les montants indiqués sont estimatifs pour une année.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des moteurs industriels de marque Lombardini
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des moteurs industriels de marque Lombardini.

Intitulé du lot: Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque SEMAT
Brève description:

Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque SEMAT.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-01-18 📅
Nom: Acometis Production SAS
Adresse postale: 7 place du 17 Novembre
Commune postale: Soultz-Haut-Rhin
Code postal: 68360
Pays: France 🇫🇷
Haut-Rhin 🏙️
Valeur totale du marché: 4311.87 EUR 💰
Nom: Bro Méridionale de Voirie
Adresse postale: 1 avenue de l'Étang
Commune postale: Avignon
Code postal: 84000
Pays: Vaucluse 🏙️
Valeur totale du marché: 1032.04 EUR 💰
Nom: Eurovoirie
Adresse postale: 40 avenue Eugène Gazeau
Commune postale: Senlis
Code postal: 60300
Pays: Oise 🏙️
Valeur totale du marché: 11912.16 EUR 💰
Nom: Easyvoirie
Adresse postale: 8 avenue de la Feuillade
Commune postale: Montélimar
Code postal: 26200
Pays: Drôme 🏙️
Valeur totale du marché: 309.50 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-01-19 📅
Nom: Cisnard
Adresse postale: BP 76
Commune postale: Pertuis
Code postal: 84120
Valeur totale du marché: 384.64 EUR 💰
Nom: Société de Distribution Automobile Châlonnaise
Adresse postale: 7 avenue du 106e RI
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Pays: Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 4857.24 EUR 💰
Nom: Châlons Poids Lourds
Adresse postale: ZI de Saint-Martin-sur-le-Pré
Commune postale: Saint-Martin-sur-le-Pré
Code postal: 51520
Valeur totale du marché: 23757.23 EUR 💰
Nom: Carrosserie Dufils
Adresse postale: route de Reims
Commune postale: Blaise
Code postal: 08400
Pays: Ardennes 🏙️
Valeur totale du marché: 1554.32 EUR 💰
Nom: Demolin Reims Maintenance
Adresse postale: 39 rue du Commerce
Commune postale: Cormontreuil
Code postal: 51350
Valeur totale du marché: 252.60 EUR 💰
Nom: Semat
Adresse postale: 335 avenue Jean Guiton
Commune postale: La Rochelle
Code postal: 17000
Pays: Charente-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 7 292 EUR 💰
Nom: Terberg Matec
Valeur totale du marché: 14032.50 EUR 💰
Nom: Euromat Equip
Adresse postale: ZA de La Maie
Commune postale: Rinxent
Code postal: 62720
Pays: Pas-de-Calais 🏙️
Valeur totale du marché: 2353.29 EUR 💰
670.84 EUR 💰
Nom: Glutton Cleaning Machines
Adresse postale: Zoning Mécalys
Commune postale: Andenne
Code postal: 5300
Pays: Belgique 🇧🇪
Valeur totale du marché: 957.71 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
2
Source: OJS 2021/S 021-049420 (2021-01-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport (>20 nouveaux marchés)

Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules (>20)