Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum mono-attributaire de fournitures. Un groupement de commande est constitué pour l'accord-cadre concerné entre la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne (coordonnateur), la ville de Châlons-en-Champagne et le centre communal d'action sociale.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-11-19.
L'appel d'offres a été publié le 2020-10-19.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2020-10-19) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: CA de Châlons-en-Champagne
Numéro d'enregistrement national: 20006687600018
Adresse postale: Hôtel de Ville, place Foch
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 326261760📞
Courrier électronique: contact@chalons-agglo.fr📧
Région: Marne🏙️
URL: http://www.chalons-agglo.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://chalons-agglo.marches-publics.info/🌏
Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Nom: Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 26 rue Joseph-Marie Jacquard
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Fourniture de pièces détachées et réparation des véhicules et matériels
20cme002”
Produits/services: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules📦
Brève description:
“Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum mono-attributaire de fournitures. Un groupement de commande est constitué pour...”
Brève description
Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum mono-attributaire de fournitures. Un groupement de commande est constitué pour l'accord-cadre concerné entre la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne (coordonnateur), la ville de Châlons-en-Champagne et le centre communal d'action sociale.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 178 800 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Acometis et Assaloni” Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules📦
Produits/services supplémentaires: Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes📦
Lieu d'exécution: Marne🏙️
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Acometis et Assaloni.” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'un an à compter du 1.1.2021. Il peut être reconduit par période successive d'un an pour une durée...”
Description des renouvellements
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'un an à compter du 1.1.2021. Il peut être reconduit par période successive d'un an pour une durée maximale de reconduction de trois ans.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque BMV” Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque BMV.”
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Carrier, Delcroix,...”
Titre
Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Carrier, Delcroix, Klege-Europe, Lamberet
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Carrier, Delcroix,...”
Description du marché
Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Carrier, Delcroix, Klege-Europe, Lamberet.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Citroën” Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Citroën.”
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Daewoo et Prat” Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Daewoo et Prat.”
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifique des matériels de marque Eurovoirie” Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifique des matériels de marque Eurovoirie.”
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des matériels de marque Faun” Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des matériels de marque Faun.”
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules utilitaires de marque Fiat” Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules utilitaires de marque Fiat.”
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Ford” Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Ford.”
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Iveco” Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Iveco.”
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Manitou et Toyota” Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Manitou et Toyota.”
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Nard” Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Nard.”
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Toyota” Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Toyota.”
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Multitel” Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Multitel.”
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Peugeot” Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Peugeot.”
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Renault” Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Renault.”
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Renault Trucks” Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Renault Trucks.”
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Terex” Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Terex.”
1️⃣9️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Anteo, Dalby, Dhollandia,...”
Titre
Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Anteo, Dalby, Dhollandia, Fassi, Maxilift, Tam
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: 19
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Anteo, Dalby, Dhollandia,...”
Description du marché
Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Anteo, Dalby, Dhollandia, Fassi, Maxilift, Tam.
2️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des Moteurs industriels de marque Lombardini” Titre
Numéro d'identification du lot: 20
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des Moteurs industriels de marque Lombardini.”
2️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Semat” Titre
Numéro d'identification du lot: 21
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Semat.”
2️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des releveurs de marque Terberg” Titre
Numéro d'identification du lot: 22
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des releveurs de marque Terberg.”
2️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des boites de vitesses automatiques de marque Allison”
Titre
Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des boites de vitesses automatiques de marque Allison
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: 23
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des boites de vitesses automatiques de marque Allison.”
Description du marché
Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des boites de vitesses automatiques de marque Allison.
2️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Hako” Titre
Numéro d'identification du lot: 24
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Hako.”
2️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Glutton” Titre
Numéro d'identification du lot: 25
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Glutton.”
2️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Neufoca” Titre
Numéro d'identification du lot: 26
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Neufoca.”
2️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Mercedes” Titre
Numéro d'identification du lot: 27
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Mercedes.”
2️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Caterpillar” Titre
Numéro d'identification du lot: 28
Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Caterpillar.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la...”
Liste et brève description des conditions
— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-11-19
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2020-11-20
09:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://chalons-agglo.marches-publics.info/
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 326668687📞
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr📧
Fax: +33 326210187 📠
Source: OJS 2020/S 207-501807 (2020-10-19)
Avis d'attribution de marché (2021-01-27) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 73 677 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Critères d'attribution
Critère de coût (nom):
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Critère de coût (pondération): 1
Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des moteurs industriels de marque Lombardini” Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des moteurs industriels de marque Lombardini.” Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque SEMAT” Description
Description du marché:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque SEMAT.”
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 207-501807
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Acometis et Assaloni”
Date de conclusion du contrat: 2021-01-18 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Acometis Production SAS
Adresse postale: 7 place du 17 Novembre
Commune postale: Soultz-Haut-Rhin
Code postal: 68360
Pays: France 🇫🇷
Région: Haut-Rhin🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 4311.87 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque BMV” Nom et adresse du contractant
Nom: Bro Méridionale de Voirie
Adresse postale: 1 avenue de l'Étang
Commune postale: Avignon
Code postal: 84000
Région: Vaucluse🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1032.04 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Carrier, Delcroix,...”
Titre
Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Carrier, Delcroix, Klégé-Europe, Lamberet
Afficher plus Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Citroën”
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Daewoo et Prat”
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifique des matériels de marque Eurovoirie” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Eurovoirie
Adresse postale: 40 avenue Eugène Gazeau
Commune postale: Senlis
Code postal: 60300
Région: Oise🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 11912.16 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des matériels de marque Faun” Nom et adresse du contractant
Nom: Easyvoirie
Adresse postale: 8 avenue de la Feuillade
Commune postale: Montélimar
Code postal: 26200
Région: Drôme🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 309.50 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules utilitaires de marque Fiat”
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Ford”
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Iveco”
1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, des matériels de marque Manitou et Toyota”
1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 12
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Nard”
Date de conclusion du contrat: 2021-01-19 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Cisnard
Adresse postale: BP 76
Commune postale: Pertuis
Code postal: 84120
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 384.64 💰
1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 13
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Toyota”
1️⃣4️⃣
Numéro d'identification du lot: 14
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Multitel”
1️⃣5️⃣
Numéro d'identification du lot: 15
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Peugeot”
1️⃣6️⃣
Numéro d'identification du lot: 16
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Renault” Nom et adresse du contractant
Nom: Société de Distribution Automobile Châlonnaise
Adresse postale: 7 avenue du 106e RI
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Région: Marne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 4857.24 💰
1️⃣7️⃣
Numéro d'identification du lot: 17
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des véhicules de marque Renault Trucks” Nom et adresse du contractant
Nom: Châlons Poids Lourds
Adresse postale: ZI de Saint-Martin-sur-le-Pré
Commune postale: Saint-Martin-sur-le-Pré
Code postal: 51520
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 23757.23 💰
1️⃣8️⃣
Numéro d'identification du lot: 18
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Terex”
1️⃣9️⃣
Numéro d'identification du lot: 19
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Anteo, Dalby, Dhollandia,...”
Titre
Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Anteo, Dalby, Dhollandia, Fassi, Maxilift, Tam
Afficher plus Nom et adresse du contractant
Nom: Carrosserie Dufils
Adresse postale: route de Reims
Commune postale: Blaise
Code postal: 08400
Région: Ardennes🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1554.32 💰
2️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 20
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur des moteurs industriels de marque Lombardini” Nom et adresse du contractant
Nom: Demolin Reims Maintenance
Adresse postale: 39 rue du Commerce
Commune postale: Cormontreuil
Code postal: 51350
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 252.60 💰
2️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 21
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque SEMAT” Nom et adresse du contractant
Nom: Semat
Adresse postale: 335 avenue Jean Guiton
Commune postale: La Rochelle
Code postal: 17000
Région: Charente-Maritime🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 7 292 💰
2️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 22
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des releveurs de marque Terberg” Nom et adresse du contractant
Nom: Terberg Matec
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 14032.50 💰
2️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 23
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des boites de vitesses automatiques de marque Allison”
Titre
Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des boites de vitesses automatiques de marque Allison
Afficher plus Nom et adresse du contractant
Nom: Euromat Equip
Adresse postale: ZA de La Maie
Commune postale: Rinxent
Code postal: 62720
Région: Pas-de-Calais🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2353.29 💰
2️⃣4️⃣
Numéro d'identification du lot: 24
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Hako” Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 670.84 💰
2️⃣5️⃣
Numéro d'identification du lot: 25
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Glutton” Nom et adresse du contractant
Nom: Glutton Cleaning Machines
Adresse postale: Zoning Mécalys
Commune postale: Andenne
Code postal: 5300
Pays: Belgique 🇧🇪
Région: Belgique/België 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 957.71 💰
2️⃣6️⃣
Numéro d'identification du lot: 26
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Neufoca”
2️⃣7️⃣
Numéro d'identification du lot: 27
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur, travaux de maintenances spécifiques des matériels de marque Mercedes”
2️⃣8️⃣
Numéro d'identification du lot: 28
Titre:
“Acquisition d'accessoires et de pièces détachées origine constructeur de marque Caterpillar”
“Accord-cadre à bons de commande sans minimum, ni maximum et un opérateur économique. Les montants indiqués sont estimatifs pour une année.”
Source: OJS 2021/S 021-049420 (2021-01-27)