Déconstruction du bâtiment C1 et C2 du site de Melun du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77)
SDIS 77
— la présente consultation concerne des travaux de démolition du bâtiment C1-C2 et différents petits travaux de maçonnerie inhérents à l'opération du site de Melun;
— le marché est passé sous la forme d'une procédure formalisée d'appel d'offres ouvert en application des articles R. 2124-1, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique;
— il s'agit d'un marché à prix global et forfaitaire.
Le délai de réception des offres était de 2021-01-08. L'appel d'offres a été publié le 2020-12-02.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ?- • SDIS 77
- • Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2020-12-02 | Avis de marché |
| 2020-12-28 | Informations complémentaires |
| 2021-01-07 | Informations complémentaires |
| 2021-06-02 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2020-12-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Numéro de référence: 018
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: SDIS 77
Adresse postale: 56 avenue de Corbeil, BP 7019
Code postal: 77001
Commune postale: Melun Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.sdis77.fr/le-sdis-77/marches-publics/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@sdis77.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics-sdis77.safetender.com 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics-sdis77.safetender.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-12-02 📅
Date limite de soumission: 2021-01-08 📅
Date de publication: 2020-12-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 238-587206
Numéro JO-S: 238
Informations complémentaires
Service «Marchés publics».
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur estimée hors TVA: 132 900 EUR 💰
Durée de l'accord: 3 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 56 avenue de Corbeil — 77000 Melun.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-01-08 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: Seine-et-Marne.
Informations complémentaires: Service «Marchés publics».
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 1: qualité technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 55 %
Critère de qualité (nom): Sous-critère 1: méthodologie et organisation spécifiques au chantier
Critère de qualité (pondération): 32 %
Critère de qualité (nom): Sous-critère 2: qualité de la décomposition de l'offre
Critère de qualité (pondération): 35 %
Critère de qualité (nom): Sous-critère 3: les moyens humains et matériels
Critère de qualité (pondération): 33 %
Critère de coût (nom): Critère 2: prix des prestations
Critère de coût (pondération): 45 %
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics-sdis77.safetender.com 🌏
URL des documents: https://marchespublics-sdis77.safetender.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale nº 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris
Adresse postale: Préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris, 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris Cedex 15
Code postal: 75911
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 182524272 📞
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧
Fax: +33 182524295 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Service des marchés publics
Adresse postale: 56 avenue de Corbeil, BP 70109
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77001
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marchespublics@sdis77.fr 📧
Source: OJS 2020/S 238-587206 (2020-12-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Numéro de référence: 018
Brève description:
— la présente consultation concerne des travaux de démolition du bâtiment C1-C2 et différents petits travaux de maçonnerie inhérents à l'opération du site de Melun;
— le marché est passé sous la forme d'une procédure formalisée d'appel d'offres ouvert en application des articles R. 2124-1, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique;
— il s'agit d'un marché à prix global et forfaitaire.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: SDIS 77
Adresse postale: 56 avenue de Corbeil, BP 7019
Code postal: 77001
Commune postale: Melun Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.sdis77.fr/le-sdis-77/marches-publics/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@sdis77.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics-sdis77.safetender.com 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics-sdis77.safetender.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-12-02 📅
Date limite de soumission: 2021-01-08 📅
Date de publication: 2020-12-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 238-587206
Numéro JO-S: 238
Informations complémentaires
Service «Marchés publics».
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
— la présente consultation concerne des travaux de démolition du bâtiment C1-C2 et différents petits travaux de maçonnerie inhérents à l'opération du site de Melun;
— le marché est passé sous la forme d'une procédure formalisée d'appel d'offres ouvert en application des articles R. 2124-1, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique;
— il s'agit d'un marché à prix global et forfaitaire.
Le présent marché a pour objet des travaux de démolition du bâtiment C1-C2 et différents petits travaux de maçonnerie inhérents à l'opération du site de Melun du SDIS 77.
Durée de l'accord: 3 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 56 avenue de Corbeil — 77000 Melun.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (e-DUME ou DC2 — imprimé dernière version à jour au 1.4.2019 ou sous forme libre);
— preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (e-DUME ou DC2 — imprimé dernière version au 1.4.2019 ou forme libre);
— une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— qualifications requises pour l'exécution des travaux: certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants mentionnés ci-après: Qualibat 1112 (démolition — déconstruction), Qualibat 1552 (traitement de l'amiante) et une des trois qualifications du titulaire ou du sous-traitant déclaré: Qualibat 2111, Qualibat 2112, Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé); ou
Afficher plus
— une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-01-08 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: Seine-et-Marne.
Informations complémentaires: Service «Marchés publics».
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 1: qualité technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 55 %
Critère de qualité (nom): Sous-critère 1: méthodologie et organisation spécifiques au chantier
Critère de qualité (pondération): 32 %
Critère de qualité (nom): Sous-critère 2: qualité de la décomposition de l'offre
Critère de qualité (pondération): 35 %
Critère de qualité (nom): Sous-critère 3: les moyens humains et matériels
Critère de qualité (pondération): 33 %
Critère de coût (nom): Critère 2: prix des prestations
Critère de coût (pondération): 45 %
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics-sdis77.safetender.com 🌏
URL des documents: https://marchespublics-sdis77.safetender.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement.
Le délai d'exécution du marché est de trois (3) mois et comprenant une période de préparation des travaux d'une (1) semaine à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux.
Les candidats peuvent se présenter sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'un groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire.
Date limite des questions complémentaires: jusqu'au 31.12.2020 inclus.
Les entreprises soumissionnaires devront se rendre sur place pour visiter l'ensemble du site concerné par les prestations. Pour ce faire, elles devront prendre contact avec le technicien en charge du dossier afin de convenir d'un rendez-vous.
Les dates proposées sont les suivantes: le 9.12.2020 ou le 15.12.2020 de 9h00 à 11h30.
Conditions de remise des offres et/ou des candidatures: aucune transmission par voie papier n'est autorisée pour cette consultation. Le pouvoir adjudicateur impose la transmission par voie électronique à l'adresse suivante: https://marchespublics-sdis77.safetender.com/
Afficher plus
Aucun autre mode de transmission n'est autorisé. L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils sont invités à utiliser/communiquer une adresse électronique dévolue aux échanges (communications/notifications) qui auront lieu dans le cadre de la présente consultation. Le candidat est seul responsable de la validité de l'adresse électronique renseignée.
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale nº 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé précontractuel: recours possible jusqu'à la signature du marché public;
— référé contractuel: recours possible dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché public au JOUE;
— recours de plein contentieux: recours dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché public au JOUE.
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris
Adresse postale: Préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris, 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris Cedex 15
Code postal: 75911
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 182524272 📞
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧
Fax: +33 182524295 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Service des marchés publics
Adresse postale: 56 avenue de Corbeil, BP 70109
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77001
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marchespublics@sdis77.fr 📧
Source: OJS 2020/S 238-587206 (2020-12-02)
Informations complémentaires (2020-12-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-12-28 📅
Date limite de soumission: 2021-01-29 📅
Date de publication: 2020-12-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 255-639572
Se réfère à l'avis: 2020/S 238-587206
Numéro JO-S: 255
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Source: OJS 2020/S 255-639572 (2020-12-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne des travaux de démolition des bâtiments C1-C2 et différents petits travaux de maçonnerie inhérents à l'opération sur le site de Melun.
Le marché est passé sous la forme d'une procédure formalisée d'appel d'offres ouvert en application des articles R. 2124-1, R. 2124-2, R. 2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique.
Il s'agit d'un marché à prix global et forfaitaire.
Afficher plus
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-12-28 📅
Date limite de soumission: 2021-01-29 📅
Date de publication: 2020-12-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 255-639572
Se réfère à l'avis: 2020/S 238-587206
Numéro JO-S: 255
Informations complémentaires
La date limite de remise des offres initialement prévue le 8.1.2021 (12h00) est reportée au 29.1.2021 (12h00).
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne des travaux de démolition des bâtiments C1-C2 et différents petits travaux de maçonnerie inhérents à l'opération sur le site de Melun.
Le marché est passé sous la forme d'une procédure formalisée d'appel d'offres ouvert en application des articles R. 2124-1, R. 2124-2, R. 2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique.
Il s'agit d'un marché à prix global et forfaitaire.
Informations complémentaires (2021-01-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Pouvoir adjudicateur
Identité
Commune postale: Melun
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-01-07 📅
Date de publication: 2021-01-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 007-010650
Numéro JO-S: 7
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Source: OJS 2021/S 007-010650 (2021-01-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne des travaux de démolition du bâtiment C1-C2 et différents travaux de maçonnerie inhérents à l'opération sur le site de Melun.
Le marché est passé sous la forme d'une procédure formalisée d'appel d'offres ouvert en application des articles R. 2124-1, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Il s'agit d'un marché à prix global et forfaitaire.
Afficher plus
Pouvoir adjudicateur
Identité
Commune postale: Melun
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-01-07 📅
Date de publication: 2021-01-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 007-010650
Numéro JO-S: 7
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne des travaux de démolition du bâtiment C1-C2 et différents travaux de maçonnerie inhérents à l'opération sur le site de Melun.
Le marché est passé sous la forme d'une procédure formalisée d'appel d'offres ouvert en application des articles R. 2124-1, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Il s'agit d'un marché à prix global et forfaitaire.
Avis d'attribution de marché (2021-06-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-et-Marne 🏙️
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SDIS77
Adresse postale: 56 avenue de Corbeil — BP 7019
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-02 📅
Date de publication: 2021-06-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 108-283814
Numéro JO-S: 108
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 1: Qualité technique de l'offre
Sous-critère 1: Méthodologie et organisation spécifiques au chantier
Sous-critère 2: Qualité de la décomposition de l'offre
Sous-critère 3: Moyens humains et matériels
Prix (pondération): 45 %
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-05-26 📅
Nom: Desneux TP
Adresse postale: 2 rue de l'Escouvrier
Commune postale: Sarcelles
Code postal: 95200
Pays: France 🇫🇷
Val-d’Oise 🏙️
Valeur totale du marché: 123 160 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle — case postale nº 8630
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris
Adresse postale: préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris 5 rue Leblanc
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: service des marchés publics
Adresse postale: 56, avenue de Corbeil Bp70109
Source: OJS 2021/S 108-283814 (2021-06-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne des travaux de démolition du bâtiment C1-C2 et différents petits travaux de maçonnerie inhérents à l'opération du site de Melun.
Valeur totale du marché: 123 160 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-et-Marne 🏙️
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SDIS77
Adresse postale: 56 avenue de Corbeil — BP 7019
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-02 📅
Date de publication: 2021-06-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 108-283814
Numéro JO-S: 108
Informations complémentaires
Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement.
Le délai d'exécution est de trois mois comprenant une période de préparation des travaux d'une semaine à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles R. 2124-1, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.
Informations complémentaires:
Le marché démarre à sa date de notification et se termine à la date de fin de parfait achèvement.
Le délai d'exécution est de trois mois comprenant une période de préparation des travaux d'une semaine à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 1: Qualité technique de l'offre
Sous-critère 1: Méthodologie et organisation spécifiques au chantier
Sous-critère 2: Qualité de la décomposition de l'offre
Sous-critère 3: Moyens humains et matériels
Prix (pondération): 45 %
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-05-26 📅
Nom: Desneux TP
Adresse postale: 2 rue de l'Escouvrier
Commune postale: Sarcelles
Code postal: 95200
Pays: France 🇫🇷
Val-d’Oise 🏙️
Valeur totale du marché: 123 160 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
Référence
Informations complémentaires
Modalités de consultation du marché public: sur demande auprès du service des marchés publics, 56 avenue de Corbeil, BP 70109, 77001 Melun Cedex, marchespublics@sdis77.fr — Télécopie: +33 160566548.
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle — case postale nº 8630
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris
Adresse postale: préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris 5 rue Leblanc
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: service des marchés publics
Adresse postale: 56, avenue de Corbeil Bp70109
Source: OJS 2021/S 108-283814 (2021-06-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)