Création de 2 écoles maternelles et élémentaire sur le site du Faisan
Ville de Carbon Blanc
Création de 2 écoles maternelles et élémentaire sur le site du Faisan. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2020-02-17. L'appel d'offres a été publié le 2020-01-13.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Ouvrages annexes pour canalisations d'eau › Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain › Installations de chauffage
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Mise en place de plafonds suspendus
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de protection des surfaces
- • Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux de plomberie
- • Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes › Travaux de charpente
- • Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux de construction de routes
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de plâtrerie
- • Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints › Travaux de pose de revêtements de sols
- • Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire › Électricité
- • Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration › Équipement de cuisine
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2020-01-13 | Avis de marché |
| 2020-02-12 | Informations complémentaires |
Avis de marché (2020-01-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de protection des surfaces 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Électricité 📦
Installations de chauffage 📦
Équipement de cuisine 📦
Travaux de construction de routes 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Carbon Blanc
Adresse postale: avenue Vignau-Anglade, BP 37
Code postal: 33564
Commune postale: Carbon Blanc
Contact
Adresse Internet: http://www.carbon-blanc.fr 🌏
Courrier électronique: accueil-mairie@carbon-blanc.fr 📧
Téléphone: +33 557776868 📞
URL des documents: https://demat-ampa.fr 🌏
URL pour la participation: https://demat-ampa.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-01-13 📅
Date limite de soumission: 2020-02-17 📅
Date de publication: 2020-01-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 010-018586
Numéro JO-S: 10
Informations complémentaires
Aucune.
Objet
Champ d'application du marché
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros œuvre
Durée de l'accord: 16 mois
Informations complémentaires: Aucune.
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente métallique.
Numéro du lot: 3
Brève description: Étanchéité.
Numéro du lot: 4
Brève description: Traitement des façades.
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries extérieur
Informations complémentaires: Aucune
Numéro du lot: 6
Brève description: Serrurerie.
Numéro du lot: 7
Brève description: Plâtrerie, faux plafonds.
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries intérieur — agencement.
Numéro du lot: 9
Brève description: Revêtements de sols, faïences
Numéro du lot: 10
Brève description: Peintures, revêtements muraux
Numéro du lot: 11
Brève description: Ascenseurs.
Numéro du lot: 12
Brève description: Électricité courants forts & faibles
Numéro du lot: 13
Brève description: Chauffage, ventilation, plomberie — sanitaires.
Numéro du lot: 14
Brève description: Cuisine.
Numéro du lot: 15
Brève description: Voirie réseau divers.
Numéro du lot: 16
Brève description: Espaces verts.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-02-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques)
Critère de qualité (pondération): 40.0
Critère de qualité (nom): Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier
Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier
Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques)qualité des matériaux employés
Critère de qualité (pondération): 10.0
Critère de qualité (nom): Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale
Prix (pondération): 60.0
Critère de qualité (nom): Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés
Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques):démarche environnementale
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://demat-ampa.fr 🌏
URL des documents: https://demat-ampa.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet, BP 947
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: CCIRA de Bordeaux
Adresse postale: 103 b rue Belleville, BP 952
Commune postale: Bordeaux
Téléphone: +33 3556692718 📞
Courrier électronique: na.polec@direccte.gouv.fr 📧
Adresse Internet: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2020/S 010-018586 (2020-01-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
Création de 2 écoles maternelles et élémentaire sur le site du Faisan. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de protection des surfaces 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Électricité 📦
Installations de chauffage 📦
Équipement de cuisine 📦
Travaux de construction de routes 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Carbon Blanc
Adresse postale: avenue Vignau-Anglade, BP 37
Code postal: 33564
Commune postale: Carbon Blanc
Contact
Adresse Internet: http://www.carbon-blanc.fr 🌏
Courrier électronique: accueil-mairie@carbon-blanc.fr 📧
Téléphone: +33 557776868 📞
URL des documents: https://demat-ampa.fr 🌏
URL pour la participation: https://demat-ampa.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-01-13 📅
Date limite de soumission: 2020-02-17 📅
Date de publication: 2020-01-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 010-018586
Numéro JO-S: 10
Informations complémentaires
Aucune.
Objet
Champ d'application du marché
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros œuvre
Durée de l'accord: 16 mois
Informations complémentaires: Aucune.
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente métallique.
Numéro du lot: 3
Brève description: Étanchéité.
Numéro du lot: 4
Brève description: Traitement des façades.
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries extérieur
Informations complémentaires: Aucune
Numéro du lot: 6
Brève description: Serrurerie.
Numéro du lot: 7
Brève description: Plâtrerie, faux plafonds.
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries intérieur — agencement.
Numéro du lot: 9
Brève description: Revêtements de sols, faïences
Numéro du lot: 10
Brève description: Peintures, revêtements muraux
Numéro du lot: 11
Brève description: Ascenseurs.
Numéro du lot: 12
Brève description: Électricité courants forts & faibles
Numéro du lot: 13
Brève description: Chauffage, ventilation, plomberie — sanitaires.
Numéro du lot: 14
Brève description: Cuisine.
Numéro du lot: 15
Brève description: Voirie réseau divers.
Numéro du lot: 16
Brève description: Espaces verts.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique,
— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat.
Conditions d'exécution du contrat:
Prestations supplémentaires éventuelles définies au cahier des charges. Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximal ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Afficher plus
Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations: budget de la Ville. Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à 1
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-02-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques)
Critère de qualité (pondération): 40.0
Critère de qualité (nom): Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier
Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier
Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques)qualité des matériaux employés
Critère de qualité (pondération): 10.0
Critère de qualité (nom): Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale
Prix (pondération): 60.0
Critère de qualité (nom): Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés
Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques):démarche environnementale
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://demat-ampa.fr 🌏
URL des documents: https://demat-ampa.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME).
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 2019-vdcb-0016.
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet, BP 947
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Nom: CCIRA de Bordeaux
Adresse postale: 103 b rue Belleville, BP 952
Commune postale: Bordeaux
Téléphone: +33 3556692718 📞
Courrier électronique: na.polec@direccte.gouv.fr 📧
Adresse Internet: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2020/S 010-018586 (2020-01-13)
Informations complémentaires (2020-02-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Création de 2 écoles maternelles et élémentaire sur le site du Faisan.
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de peinture 📦
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Carbon-Blanc
Commune postale: Carbon-Blanc
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-02-12 📅
Date limite de soumission: 2020-02-21 📅
Date de publication: 2020-02-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 032-074388
Se réfère à l'avis: 2020/S 010-018586
Numéro JO-S: 32
Source: OJS 2020/S 032-074388 (2020-02-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Création de 2 écoles maternelles et élémentaire sur le site du Faisan.
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de peinture 📦
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Carbon-Blanc
Commune postale: Carbon-Blanc
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-02-12 📅
Date limite de soumission: 2020-02-21 📅
Date de publication: 2020-02-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 032-074388
Se réfère à l'avis: 2020/S 010-018586
Numéro JO-S: 32
Source: OJS 2020/S 032-074388 (2020-02-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)