Construction neuve de 25 logements, un local d'activité et une crèche au 26 rue Paul Meurice Paris 20

Elogie-SIEMP

Construction dans le secteur d'aménagement Paul Meurice, sur le lot E2 la construction de deux immeubles: immeuble A R+5 quinze logements collectifs sur un niveau de sous-sol technique et un local commercial, immeuble B R+5 dix logements sociaux collectifs et une crèche de 68 berceaux.
Forme de marché: ordinaire et une partie à bons de commande (prise en compte des mesures sanitaires Covid-19).
Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-10-09. L'appel d'offres a été publié le 2020-07-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Tempere construction

Qui ?

• Elogie-SIEMP

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction complète de maisons › Travaux de construction d'immeubles collectifs

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-07-15	Avis de marché
2020-09-18	Informations complémentaires
2021-06-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-07-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles collectifs
Numéro de référence: 2020-Tx-Emo2-0145/Jo
Brève description:

Construction dans le secteur d'aménagement Paul Meurice, sur le lot E2 la construction de deux immeubles: immeuble A R+5 quinze logements collectifs sur un niveau de sous-sol technique et un local commercial, immeuble B R+5 dix logements sociaux collectifs et une crèche de 68 berceaux. Forme de marché: ordinaire et une partie à bons de commande (prise en compte des mesures sanitaires Covid-19). Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'immeubles collectifs 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction d'immeubles collectifs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Elogie-Siemp
Adresse postale: 8 boulevard d'Indochine
Code postal: 75924
Commune postale: Paris cedex 19
Contact
Adresse Internet: http://www.elogie-siemp.paris 🌏
Courrier électronique: appel.offres@elogie-siemp.paris 📧
URL des documents: http://marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-07-15 📅
Date limite de soumission: 2020-10-09 📅
Date de publication: 2020-07-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 138-338293
Numéro JO-S: 138
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.info La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site URL: www.economie.gouv.fr soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Sous-critères de jugement des offres: — la valeur technique de l'offre (60 %) sera appréciée d'une part au travers du mémoire technique comprenant les rubriques ci-dessous (50 points) et d'autre part sur le respect et la pertinence de la DPGF sur les différents postes ainsi que sur la cohérence interne de l'offre (8 points), sur le respect du BPU et de sa cohérence (2 points): 1) démarche environnementale: 10 points; 2) plan d'Installation de chantier: 5 points; 3)planning détaillé: 7 points; 4) mode opératoire: 12 points; 5) sécurité du chantier: 5 points; 6) moyens humains et matériel: 7 points; 7) matériaux et fournitures: 4 points. Le prix des prestations (40 points) comprenant les sous-critères suivants: — valeur de l'offre DPGF (35 points), — DQE / BPU (5 points). Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont définies dans le RC. À l'issue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra nécessairement être jointe à l'offre. Numéro de la consultation: 2020-TX-EMO2-0145.

Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.info

La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site URL: www.economie.gouv.fr

soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.

Sous-critères de jugement des offres:

— la valeur technique de l'offre (60 %) sera appréciée d'une part au travers du mémoire technique comprenant les rubriques ci-dessous (50 points) et d'autre part sur le respect et la pertinence de la DPGF sur les différents postes ainsi que sur la cohérence interne de l'offre (8 points), sur le respect du BPU et de sa cohérence (2 points):

1) démarche environnementale: 10 points;

2) plan d'Installation de chantier: 5 points;

3)planning détaillé: 7 points;

4) mode opératoire: 12 points;

5) sécurité du chantier: 5 points;

6) moyens humains et matériel: 7 points;

7) matériaux et fournitures: 4 points.

Le prix des prestations (40 points) comprenant les sous-critères suivants:

— valeur de l'offre DPGF (35 points),

— DQE / BPU (5 points).

Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont définies dans le RC. À l'issue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra nécessairement être jointe à l'offre.

Numéro de la consultation: 2020-TX-EMO2-0145.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Forme de marché: ordinaire et une partie à bons de commande (prise en compte des mesures sanitaires Covid-19).

Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.

Durée de l'accord: 22 mois
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Clause réexamen.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Une lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses cotraitants (DC1 ou DUME ou équivalent) complétée, contenant la déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux aux art. L. 2141-1 à L. 2141-5 du CCP et notamment qu'il est en règle au regard des art. L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail (emploi des travailleurs handicapés).

Situation économique et financière:

— DC2 (ou équivalent), dans laquelle le candidat s'identifie, et précise la personne ayant le pouvoir de l'engager (pour chaque membre du groupement, le cas échéant) intégrant la déclaration concernant le CA global du candidat et, le cas échéant, le CA du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise.

— La preuve d'une assurance des risques professionnels inhérents aux prestations qui constituent l'objet du marché en cours de validité.

Capacité technique et professionnelle:

— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;

— Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP.

Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximal ci-dessus.

Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Prestations réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires. Prix révisables mensuellement. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 45 jours. Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-10-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 55203820000069
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
URL des documents: http://marches-publics.info 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.info

La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site URL: www.economie.gouv.fr

soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.

Sous-critères de jugement des offres:

— la valeur technique de l'offre (60 %) sera appréciée d'une part au travers du mémoire technique comprenant les rubriques ci-dessous (50 points) et d'autre part sur le respect et la pertinence de la DPGF sur les différents postes ainsi que sur la cohérence interne de l'offre (8 points), sur le respect du BPU et de sa cohérence (2 points):

1) démarche environnementale: 10 points;

2) plan d'Installation de chantier: 5 points;

3)planning détaillé: 7 points;

4) mode opératoire: 12 points;

5) sécurité du chantier: 5 points;

6) moyens humains et matériel: 7 points;

7) matériaux et fournitures: 4 points.

Le prix des prestations (40 points) comprenant les sous-critères suivants:

— valeur de l'offre DPGF (35 points),

— DQE / BPU (5 points).

Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont définies dans le RC. À l'issue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra nécessairement être jointe à l'offre.

Numéro de la consultation: 2020-TX-EMO2-0145.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Commune postale: Paris
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal judiciaire de Paris
Source: OJS 2020/S 138-338293 (2020-07-15)

Informations complémentaires (2020-09-18)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction dans le secteur d'aménagement Paul Meurice, sur le lot E2 la construction de deux immeubles: immeuble A R + 5, quinze logements collectifs sur un niveau de sous-sol technique et un local commercial, immeuble B R + 5, dix logements sociaux collectifs et une crèche de 68 berceaux. Forme de marché: ordinaire et une partie à bons de commande (prise en compte des mesures sanitaires COVID-19). Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Élogie-SIEMP
Commune postale: Paris Cedex 19

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-09-18 📅
Date limite de soumission: 2020-10-19 📅
Date de publication: 2020-09-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 185-445754
Se réfère à l'avis: 2020/S 138-338293
Numéro JO-S: 185

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Forme de marché: ordinaire et une partie à bons de commande (prise en compte des mesures sanitaires COVID-19). Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.

Source: OJS 2020/S 185-445754 (2020-09-18)

Avis d'attribution de marché (2021-06-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction dans le secteur d'aménagement Paul Meurice, sur le lot E2 la construction de deux immeubles: immeuble A R+5 quinze logements collectifs sur un niveau de sous-sol technique et un local commercial, immeuble B R+5 dix logements sociaux collectifs et une crèche de 68 berceaux. Forme de marché: ordinaire et une partie à bons de commande (prise en compte des mesures sanitaires Covid-19). Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.

Valeur totale du marché: 6598435.2 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Elogie-SIEMP

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-04 📅
Date de publication: 2021-06-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 110-288240
Numéro JO-S: 110
Informations complémentaires

Le montant ne comprend pas le DQE Covid. Le marché a été signé le 2.3.2021. Il est consultable, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur demande adressée à Élogie-Siemp (direction de la maîtrise d'ouvrage — 8 boulevard d'Indochine — 75924 Paris Cedex 19).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Attribution d'un marché unique.

Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-03-02 📅
Nom: Tempéré construction
Adresse postale: 1 rue Lavoisier
Commune postale: Champagne-sur-Oise
Code postal: 95660
Pays: France 🇫🇷
Val-d’Oise 🏙️
Valeur totale du marché: 6 550 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Référence
Informations complémentaires

Le montant ne comprend pas le DQE Covid.

Le marché a été signé le 2.3.2021. Il est consultable, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur demande adressée à Élogie-Siemp (direction de la maîtrise d'ouvrage — 8 boulevard d'Indochine — 75924 Paris Cedex 19).

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
Source: OJS 2021/S 110-288240 (2021-06-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)

Travaux de construction complète de maisons (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs (>20)

Travaux de construction d'appartements