Conception — réalisation pour la transformation du monte-charge de Grand Bassin en téléphérique

Mairie du Tampon

La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de conception — réalisation au sens des articles L. 2171-2 et R. 2171-1 du code de la commande publique pour la transformation du monte-charge en transport par câble de personnes. Le marché associe la conception à la réalisation de l'ouvrage. L'objectif est de moderniser, transformer, adapter aux usages et pratiques le monte-charge actuel afin qu'il puisse transporter également toute personne souhaitant se rendre au village de Grand Bassin.
Le candidat ou groupement se présentera sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire comportant les compétences minimales obligatoires suivantes:
— constructeur (mandataire);
— architecture;
— ouvrage d'art;
— génie civil et réseaux;
— compétence environnementale;
— géotechnique.
Forme de marché: marché global.
Attribution d'un marché unique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-12-07. L'appel d'offres a été publié le 2020-11-25.

Qui ?

• Mairie du Tampon

Qu'est-ce que c'est ?

• Systèmes de transport par câble › Travaux de construction de téléphériques

Où ?

• RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises › La Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-11-25	Avis de marché

Avis de marché (2020-11-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de téléphériques
Numéro de référence: 2020/Tx/0082/Jo
Brève description:

La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de conception — réalisation au sens des articles L. 2171-2 et R. 2171-1 du code de la commande publique pour la transformation du monte-charge en transport par câble de personnes. Le marché associe la conception à la réalisation de l'ouvrage. L'objectif est de moderniser, transformer, adapter aux usages et pratiques le monte-charge actuel afin qu'il puisse transporter également toute personne souhaitant se rendre au village de Grand Bassin. Le candidat ou groupement se présentera sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire comportant les compétences minimales obligatoires suivantes: — constructeur (mandataire); — architecture; — ouvrage d'art; — génie civil et réseaux; — compétence environnementale; — géotechnique. Forme de marché: marché global. Attribution d'un marché unique.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de téléphériques 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de téléphériques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie du Tampon
Adresse postale: 256 rue Hubert Delisle
Code postal: 97430
Commune postale: Le Tampon
Contact
Adresse Internet: https://agysoft.marches-publics.info 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
URL des documents: https://agysoft.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://agysoft.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-11-25 📅
Date limite de soumission: 2020-12-07 📅
Date de publication: 2020-11-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 233-574178
Numéro JO-S: 233
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Une visite sur site est recommandée. Les conditions de visites sont les suivantes: La prise de RDV devra se faire auprès du représentant de la collectivité (M. Louis BOYER, tél. +33 692604530)

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le candidat ou groupement se présentera sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire comportant les compétences minimales obligatoires suivantes:

— constructeur (mandataire);

— architecture;

— ouvrage d'art;

— génie civil et réseaux;

— compétence environnementale;

— géotechnique.

Forme de marché: marché global.

Attribution d'un marché unique.

Durée de l'accord: 24 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Bélvédère de Grand Bassin, 97418 Plaine des Cafres.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles; les entreprises récentes signaleront l'impossibilité de produire ces derniers en indiquant la date de création dans le cadre à la place du ou des CA concernés, fourniront un extrait KBis ou la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises et justifieront de leur capacité financière et professionnelle par tout moyen (titres, expérience professionnelle du dirigeant et du personnel...).

Capacité technique et professionnelle:

— le candidat ou groupement se présentera sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire comportant les compétences minimales obligatoires suivantes:

—— constructeur (mandataire);

—— architecture;

—— ouvrage d'art;

—— génie civil et réseaux;

—— compétence environnementale;

—— géotechnique;

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, avec indication notamment des titres d'étude et professionnels;

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;

— liste des principales prestations effectuées indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Pour le constructeur: un référence significative d'opération de construction de système de transport par câble indiquant le nom du maître d'ouvrage, la localisation, la désignation du projet, la date de réalisation, le montant de l'opération, les contraintes liées au projet.

Pour les Bet ouvrage d'art, génie civil et l'architecte: un référence d'ampleur et de complexité comparable exécutée indiquant le nom du maître d'ouvrage, la localisation, la désignation du projet, la date de réalisation, le montant de l'opération.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Avance de 10,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.

Modalités de financement des prestations:

— fonds communaux;

— subventions Feder sollicitées.retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de l'avance.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-12-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 13:30

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21974022200019
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://agysoft.marches-publics.info 🌏
URL des documents: https://agysoft.marches-publics.info 🌏

Référence
Informations complémentaires

La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Une visite sur site est recommandée. Les conditions de visites sont les suivantes: La prise de RDV devra se faire auprès du représentant de la collectivité (M. Louis BOYER, tél. +33 692604530)

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis de la Réunion
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr 📧
Fax: +33 262924362 📠
Source: OJS 2020/S 233-574178 (2020-11-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble (10)

Systèmes de transport par câble (1)