La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de conception — réalisation au sens des articles L. 2171-2 et R. 2171-1 du code de la commande publique pour la transformation du monte-charge en transport par câble de personnes. Le marché associe la conception à la réalisation de l'ouvrage. L'objectif est de moderniser, transformer, adapter aux usages et pratiques le monte-charge actuel afin qu'il puisse transporter également toute personne souhaitant se rendre au village de Grand Bassin.
Le candidat ou groupement se présentera sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire comportant les compétences minimales obligatoires suivantes:
— constructeur (mandataire);
— architecture;
— ouvrage d'art;
— génie civil et réseaux;
— compétence environnementale;
— géotechnique.
Forme de marché: marché global.
Attribution d'un marché unique.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-12-07.
L'appel d'offres a été publié le 2020-11-25.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Conception — réalisation pour la transformation du monte-charge de Grand Bassin en téléphérique
2020/Tx/0082/Jo”
Produits/services: Travaux de construction de téléphériques📦
Brève description:
“La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de conception — réalisation au sens des articles L. 2171-2 et R. 2171-1 du code de la...”
Brève description
La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de conception — réalisation au sens des articles L. 2171-2 et R. 2171-1 du code de la commande publique pour la transformation du monte-charge en transport par câble de personnes. Le marché associe la conception à la réalisation de l'ouvrage. L'objectif est de moderniser, transformer, adapter aux usages et pratiques le monte-charge actuel afin qu'il puisse transporter également toute personne souhaitant se rendre au village de Grand Bassin.
Le candidat ou groupement se présentera sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire comportant les compétences minimales obligatoires suivantes:
— constructeur (mandataire);
— architecture;
— ouvrage d'art;
— génie civil et réseaux;
— compétence environnementale;
— géotechnique.
Forme de marché: marché global.
Attribution d'un marché unique.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de téléphériques📦
Lieu d'exécution: La Réunion 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Bélvédère de Grand Bassin, 97418 Plaine des Cafres.
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de conception — réalisation au sens des articles L. 2171-2 et R. 2171-1 du code de la...”
Description du marché
La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de conception — réalisation au sens des articles L. 2171-2 et R. 2171-1 du code de la commande publique pour la transformation du monte-charge en transport par câble de personnes. Le marché associe la conception à la réalisation de l'ouvrage. L'objectif est de moderniser, transformer, adapter aux usages et pratiques le monte-charge actuel afin qu'il puisse transporter également toute personne souhaitant se rendre au village de Grand Bassin.
Le candidat ou groupement se présentera sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire comportant les compétences minimales obligatoires suivantes:
— constructeur (mandataire);
— architecture;
— ouvrage d'art;
— génie civil et réseaux;
— compétence environnementale;
— géotechnique.
Forme de marché: marché global.
Attribution d'un marché unique.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; copie du ou des jugements prononcés, si...”
Liste et brève description des conditions
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles; les entreprises récentes signaleront l'impossibilité de produire ces derniers en indiquant la date de création dans le cadre à la place du ou des CA concernés, fourniront un extrait KBis ou la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises et justifieront de leur capacité financière et professionnelle par tout moyen (titres, expérience professionnelle du dirigeant et du personnel...).
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— le candidat ou groupement se présentera sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire comportant les compétences minimales obligatoires suivantes:
——...”
Liste et brève description des critères de sélection
— le candidat ou groupement se présentera sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire comportant les compétences minimales obligatoires suivantes:
—— constructeur (mandataire);
—— architecture;
—— ouvrage d'art;
—— génie civil et réseaux;
—— compétence environnementale;
—— géotechnique;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, avec indication notamment des titres d'étude et professionnels;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;
— liste des principales prestations effectuées indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Pour le constructeur: un référence significative d'opération de construction de système de transport par câble indiquant le nom du maître d'ouvrage, la localisation, la désignation du projet, la date de réalisation, le montant de l'opération, les contraintes liées au projet.
Pour les Bet ouvrage d'art, génie civil et l'architecte: un référence d'ampleur et de complexité comparable exécutée indiquant le nom du maître d'ouvrage, la localisation, la désignation du projet, la date de réalisation, le montant de l'opération.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter...”
Conditions d'exécution du contrat
Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Avance de 10,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations:
— fonds communaux;
— subventions Feder sollicitées.retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de l'avance.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-12-07
11:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2020-12-07
13:30 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Une visite sur site est recommandée. Les conditions de visites sont les suivantes: La prise de RDV devra se faire auprès du représentant de la collectivité (M. Louis BOYER, tél. +33 692604530)
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis de la Réunion
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360📞
Courrier électronique: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr📧
Fax: +33 262924362 📠
Source: OJS 2020/S 233-574178 (2020-11-25)