Travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du département du Val-de-Marne — lot: chauffage-ventilation-ventilations

Département du Val-de-Marne

La présente consultation concerne des travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du département du Val-de-Marne, lot: chauffage-ventilation-climatisation. Il s'agit d'un accord-cadre pour des travaux d'entretien et d'intervention rapide nécessaires au bon usage des locaux et au bon fonctionnement de leurs installations, des travaux de réhabilitation, de rénovation et de travaux neufs. Les bâtiments concernés sont les Bâtiments administratifs (BATA), collèges et Bâtiments sociaux et culturels (BASC) répartis sur 4 secteurs: est 2+bata (176 bât.), ouest 1 (79 bât.), est 1 (81 bât.) et ouest 2 (77 bât).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-12-12. L'appel d'offres a été publié le 2019-11-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Département du Val-de-Marne

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-11-07	Avis de marché
2020-08-18	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-11-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Numéro de référence: DBD-2019-37
Brève description:
“La présente consultation concerne des travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du département du...”
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département du Val-de-Marne
Adresse postale: Direction des bâtiments
Code postal: 94054
Commune postale: Créteil Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.valdemarne.fr 🌏
Courrier électronique: db-saf-marches@valdemarne.fr 📧
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=355180&orgAcronyme=a8z 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=355180&orgAcronyme=a8z 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-11-07 📅
Date limite de soumission: 2019-12-12 📅
Date de publication: 2019-11-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 218-533988
Numéro JO-S: 218
Informations complémentaires

“Montant estimé de l'opération: 8 000 000 EUR HT pour 4 ans (montant non contractuel donné à titre indicatif). Montant minimum annuel: 500 000 EUR HT tous...”

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 8 000 000 EUR 💰
Brève description:
“Travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du département du Val-de-Marne. Lot:...”
Valeur estimée hors TVA: 8 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 9 mois
Description des renouvellements:
“L'accord-cadre sera conclu à compter de sa date de notification jusqu'au 31.12.2020 (date prévisionnelle de notification: 04/2020). Il pourra ensuite être...”
Informations complémentaires:
“Montant estimé de l'opération: 8 000 000 EUR HT pour 4 ans (montant non contractuel donné à titre indicatif). Montant minimum annuel: 500 000 EUR HT tous...”
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“Bâtiments départementaux répartis sur le territoire du Val-de-Marne.”

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“Ne seront pas admises les candidatures qui ne seront pas recevables en application des articles R. 2142-1 à R. 2142-14, R. 2142-25, R. 2143-3 et R. 2143-4,...”
Situation économique et financière:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers...”
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
“Ca minimum 1 000 000 EUR HT/an, effectif: 6 personnes.”
Capacité technique et professionnelle:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,”

“— liste des principaux chantiers (dont l'objet est similaire aux travaux du présent accord-cadre) effectués au cours des 5 dernières années et classés par...”

Afficher plus (6)

“—— le montant de la commande,”

“—— la part correspondant aux travaux objet de la présente consultation,”

“—— le type de bâtiments concernés,”

“—— les coordonnées du destinataire (statut privé ou public, nom de l'organisme, nom de la personne chargée de l'opération et son numéro de téléphone),”

“— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat,”

“— les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont Qualibat 6212 et 6223 ou équivalents et/ou des références de moins de 5 ans.”

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
“Les entreprises sont informées que la signature n'est plus obligatoire (elle reste permise), lors du dépôt de l'offre, elle sera demandée aux entreprises...”

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Nombre de participants à envisager: 4
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-12-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Informations complémentaires:
“La date d'ouverture des offres est donnée à titre indicatif et la séance n'est pas publique.”
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.valdemarne.fr/marches-publics 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=355180&orgAcronyme=a8z 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département du Val-de-Marne
Adresse postale: Demande de renseignements depuis l'adresse du profil acheteur du Conseil départemental du Val-de-Marne: http://www.valdemarne.fr/marches-publics ou en cliquant sur le lien internet suivant (site de Maximilien, la plate-forme des marchés publics franciliens)
Commune postale: Créteil Cedex
Code postal: 94054
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Direction des bâtiments
Pays: Val-de-Marne 🏙️
Adresse Internet: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=355180&orgAcronyme=a8z 🌏
: https://www.maximilien.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
“Un avis d'appel public à la concurrence, relatif au même objet, est susceptible d'être publié au cours du 4”

“Accord-cadre multi-attributaires (maxi 4) sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures retenues et d'offres jugées régulières et acceptables au sens...”

Informations complémentaires

Accord-cadre multi-attributaires (maxi 4) sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures retenues et d'offres jugées régulières et acceptables au sens des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement aux attributaires de l'accord-cadre. Les bons de commande seront notifiés aux titulaires au fur et à mesure des besoins. Leur attribution se fera sans négociation ni remise en concurrence. La dévolution des bons de commande se fera conformément à l'article 4-2 de l'acte d'engagement. Les prix sont révisables. Les sommes dues en exécution du marché seront réglées par mandat administratif dans un délai global de paiement de 30 jours dans les conditions prévues par les règles de la comptabilité publique, conformément aux articles L. 2191-1 à L. 2192-15 et R. 2191-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique et le décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le financement est inscrit au budget départemental. Dans le cadre de la dématérialisation de la facture et conformément à la réglementation en vigueur, depuis le 1.1.2017, les factures électroniques peuvent être déposées par l'entreprise attributaire sur le portail Chorus Pro. Plus d'information sur le site https://chorus-pro.gouv.fr — unité monétaire: l'euro. Les modalités de remise des offres sont spécifiées dans le règlement de consultation. La consultation des avis, le retrait des DCE et le dépôt des questions éventuelles ainsi que des offres par voie électronique sont obligatoires sur le site www.valdemarne.fr/marches-publics ou depuis le portail Maximilien (http://www.maximilien.fr), plate-forme des marchés publics franciliens ou depuis l'adresse internet des adresses complémentaires. Les entreprises disposent également d'une hotline au +33 176647408 pour l'assistance éventuelle au téléchargement. Il est formellement conseillé de s'inscrire lors du téléchargement du DCE pour être alerté des éventuelles modifications ou précisions sur les consultations téléchargées. La transmission des plis, obligatoire par voie électronique, s'effectue conformément aux articles R. 2132-1 à R. 2132-14 du code de la commande publique, sauf copie de sauvegarde (le cas échéant). Cette copie de sauvegarde devra parvenir par tous moyens permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception et d'en garantir la confidentialité. Pour son envoi postal: Conseil départemental du Val-de-Marne — direction des finances et des marchés — service des marchés — 94054 — Créteil Cedex. Pour les dépôts sur place, contre récépissé (coursier, organisme spécialisé dans le transport express de plis et de colis), veuillez-vous présenter à l'adresse suivante:

“— direction des finances et des marchés — service des marchés (du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00) — immeuble Thalès — bureau 156 (1”

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle — case postale 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Fax: +33 160566610 📠
Adresse Internet: http://melun.tribunaladministratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
“Selon les dispositions des articles R. 421-1, L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.”
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle — case postale 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Fax: +33 160566630 📠
Adresse Internet: http://melun.tribunaladministratif.fr 🌏
Source: OJS 2019/S 218-533988 (2019-11-07)

Avis d'attribution de marché (2020-08-18)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation concerne des travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du département du...”
Valeur totale du marché: 133090.95 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-08-18 📅
Date de publication: 2020-08-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 162-391826
Se réfère à l'avis: 2019/S 218-533988
Numéro JO-S: 162
Informations complémentaires

“Il s'agit d'un accord-cadre multi-attributaire au nombre de 4 et sans montant maximum. Montant minimum de chaque secteur attribué: — secteur est 2 + BATA:...”

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation concerne des travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du département du...”

“Lot: chauffage — ventilation — climatisation.”

Afficher plus (6)

“Il s'agit d'un accord-cadre pour des travaux d'entretien et d'intervention rapide nécessaires au bon usage des locaux et au bon fonctionnement de leurs...”

“— est 2 + BATA (176 bât.),”

“— ouest 1 (79 bât.),”

“— est 1 (81 bât.),”

“— ouest 2 (77 bât.).”

“Travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du département du Val-de-Marne.”

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-04-29 📅
Nom: Aurion
Adresse postale: 40 rue Jean Savu
Commune postale: Champigny-sur-Marne
Code postal: 94500
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: aurion@groupe-climater.com 📧
Pays: Val-de-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 32919.55 EUR 💰
Nom: Reolian Multitec
Adresse postale: 25 rue de Valenton
Commune postale: Créteil Cedex
Code postal: 94015
Courrier électronique: ao@reolian.com 📧
Valeur totale du marché: 33528.92 EUR 💰
Nom: BSMG les techniciens des fluides
Adresse postale: 95 avenue Foch
Commune postale: Saint-Maur-des-Fosses
Code postal: 94100
Courrier électronique: secretariat@ltdfluides.com 📧
Valeur totale du marché: 33277.45 EUR 💰
Nom: Schneider et CIE
Adresse postale: 3 rue Pasteur
Commune postale: Viry-Chatillon
Code postal: 91170
Courrier électronique: schneider@schneider-cie.fr 📧
Pays: Essonne 🏙️
Valeur totale du marché: 33365.03 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7

Référence
Informations complémentaires

“Il s'agit d'un accord-cadre multi-attributaire au nombre de 4 et sans montant maximum. Montant minimum de chaque secteur attribué:”

“— secteur est 2 + BATA: 200 000,00 EUR HT;”

Afficher plus (4)

“— secteur ouest 1: 150 000,00 EUR HT;”

“— secteur et 1: 100 000,00 EUR HT;”

“— secteur ouest 2: 50 000,00 EUR (HT).”

“Les montants indiqués dans la rubrique V.2.4) sont les montants des DQE dont le total a servi à l'analyse des offres.”

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, CP 8630
Informations sur les délais d'introduction des recours:
“Selon les dispositions des articles R. 421-1, L. 551-13 et suivants du code de justice administrative.”
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, CP 8630
Source: OJS 2020/S 162-391826 (2020-08-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux de plomberie (>20)

Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation (>20)