Travaux de réhabilitation partielle et d'extension du lycée Boisjoly Potier situé au Tampon (97430): relance du lot 9 «équipements sportifs» — procédure 3

SPLA Maraïna

L'objet du marché porte sur la relance du lot 9 «Équipements sportifs» de la consultation relative aux travaux de réhabilitation partielle et d'extension du lycée Boisjoly Potier située au 14 km dans la commune du Tampon y compris les parkings en surface ainsi que l'ensemble des aménagements divers liés aux bâtiments réhabilités et créés. Les travaux se dérouleront en site occupé.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-04-04. L'appel d'offres a été publié le 2019-02-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2019-02-27 Avis de marché
2019-08-26 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2019-02-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'installations sportives
Numéro de référence: A.2019.015
Brève description:
L'objet du marché porte sur la relance du lot 9 «Équipements sportifs» de la consultation relative aux travaux de réhabilitation partielle et d'extension du lycée Boisjoly Potier située au 14 La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'installations sportives 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction d'installations sportives 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Maraïna
Adresse postale: 38 rue Colbert
Code postal: 97460
Commune postale: Saint-Paul
Contact
Adresse Internet: http://spl-maraina.com 🌏
Courrier électronique: marches@spl-maraina.com 📧
Téléphone: +262 262919164 📞
Fax: +262 262919166 📠
URL des documents: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-27 📅
Date limite de soumission: 2019-04-04 📅
Date de publication: 2019-03-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 043-097007
Numéro JO-S: 43
Informations complémentaires
La SPL Maraina agit au nom et pour le compte de région Réunion Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale. Sauf renonciation expresse du titulaire exprimée dans l'acte d'engagement, une avance lui sera accordée. Le montant de l'avance, les dates et les conditions de versement et de remboursement de l'avance sont précisées au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Une retenue de garantie est prévue au présent marché. Le pourcentage, la date et les conditions d'application de celle-ci sont également précisées dans le CCAP. Le présent marché est financé à 30 % par les fonds propres de la région Réunion et 70 % par les fonds de la FEDER. Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum. Il sera fait application des dispositions de la loi nº 2013-100 du 28.1.2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation du droit de l'Union européenne en matière économique et financière et du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le marché est traité à prix global et forfaitaire appliqué à tout le marché, quelles que soient les quantités exécutées, en application du montant global et forfaitaire total (prestation de base + PSE éventuelle) (TTC) figurant à l'acte d'engagement. Le marché est attribué sur la base du montant global et forfaitaire avec ou sans la PSE suivant la décision du pouvoir adjudicateur au moment de l'attribution du marché de retenir ou pas la PSE associée à l'offre retenue après examen des offres. Les prix du marché sont conclus à prix définitifs révisables. Ils sont révisables dans les conditions définies au CCAP. Dans le cas où l'opérateur économique est un groupement momentané d'entreprises, aucune forme particulière n'est imposée. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire. La durée du marché court à compter de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. La durée donnée à la section II point 2.7 du présent avis est donnée à titre indicatif. La durée en mois du marché s'entend période de préparation, délai d'exécution de travaux et durée de garantie de parfait achèvement de 12 mois. Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. La durée de la période de préparation est fixée à 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la prestation. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 4 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution. Le délai d'exécution des travaux s'entend y compris congés légaux des entreprises du BTP et intempéries. Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante: https://spl-maraina-achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'annexe du règlement de la consultation). Aucun dossier de consultation ne sera transmis par mail ou version papier. Conditions de remise des offres: exclusivement par voie dématérialisée (https://spl maraina.achatpublic.com). La remise de l'offre par voie dématérialisée via le profil acheteur achat public est obligatoire. En cas de non-respect de cette exigence, l'offre reçue ne sera pas retenue. Aucune possibilité de rattrapage ne sera offerte aux candidats. Les dossiers qui seraient remis après la date et l'heure fixées ne seront pas retenus.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'objet du marché porte sur la relance du lot 9 «Équipements sportifs» de la consultation relative aux travaux de réhabilitation partielle et d'extension du lycée Boisjoly Potier située au 14
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP).
Le présent marché porte sur la relance du lot 9 «Équipements sportifs» de la consultation relative aux travaux de réhabilitation partielle et d'extension du lycée Boisjoly Potier située au 14
Durée de l'accord: 18 mois
Description des options:
Le présent marché comporte une PSE liée au «Mur d'escalade avec zone de réception de 200 mm d'épaisseur».
Cette PSE est dite obligatoire car les candidats ont obligation de la chiffrer.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de…
… lever ou non cette PSE au moment de l'attribution du marché.
… conclure des marchés ayant pour objet la réalisation d'ouvrage similaire au sens de l'article 30 I 7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Travaux de réhabilitation partielle et d'extension du Lycée Boisjoly Potier situé au Tampon (97430)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Le candidat devra fournir:
1) une lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire DC1 dûment complétée;
2) la déclaration du candidat ou formulaire DC2 dûment complétée.
Important: les formulaires DC1 et DC2 à compléter sont ceux joints au présent dossier de consultation. Ils ont été mis à jour suite à l'entrée en vigueur au 1.4.2016 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatifs aux marchés publics;
Afficher plus
3) la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire; les personnes admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée d'exécution du marché;
Afficher plus
4) une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance et est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, sauf si le candidat fourni un formulaire DC1.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Le candidat devra fournir:
5) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où ces informations sont disponibles. Conformément à l'article 2 II de l'arrêté du 29.3.2016 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur;
Afficher plus
6) une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (responsabilité civile).
Capacité technique et professionnelle:
Le candidat devra fournir:
7) une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années et les attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Indiquant le montant, la date, le lieu d'exécution et le destinataire public ou privé;
8) une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
9) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Formulaire type pour le Document unique de marché européen (DUME):
L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le Document unique de marché européen (DUME) en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatifs aux marchés publics.
Afficher plus
Le soumissionnaire devra cependant indiquer à minima dans le DUME les éléments des points 5 à 8 mentionnés ci-dessus.
Important
Conformément à l'article 53 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, les candidats sont informés qu'ils sont dispensés de produire les documents ou renseignements sur la candidature (par exemple sur le chiffre d'affaires, sur les références professionnelles, les effectifs, moyens matériels...) à condition:
Afficher plus
— soit que la SPL Maraina puisse obtenir directement ces documents ou renseignements par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique. Les candidats doivent alors faire figurer dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et l'accès à ceux-ci doit être gratuit,
Afficher plus
— ou soit que les documents et renseignements aient déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et demeurent valables. Les candidats doivent alors vérifier que ces documents ou renseignements fournis antérieurement sont encore valables, préciser de quelle consultation il s'agit et confirmer leur validité.
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-04-05 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: société publique locale
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société publique locale
Contact
Point de contact: À l'attention de Mme la Présidente Directrice Générale
Adresse du profil d'acheteur: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires
La SPL Maraina agit au nom et pour le compte de région Réunion
Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale.
Sauf renonciation expresse du titulaire exprimée dans l'acte d'engagement, une avance lui sera accordée. Le montant de l'avance, les dates et les conditions de versement et de remboursement de l'avance sont précisées au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Afficher plus
Une retenue de garantie est prévue au présent marché. Le pourcentage, la date et les conditions d'application de celle-ci sont également précisées dans le CCAP.
Le présent marché est financé à 30 % par les fonds propres de la région Réunion et 70 % par les fonds de la FEDER.
Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum. Il sera fait application des dispositions de la loi nº 2013-100 du 28.1.2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation du droit de l'Union européenne en matière économique et financière et du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Afficher plus
Le marché est traité à prix global et forfaitaire appliqué à tout le marché, quelles que soient les quantités exécutées, en application du montant global et forfaitaire total (prestation de base + PSE éventuelle) (TTC) figurant à l'acte d'engagement. Le marché est attribué sur la base du montant global et forfaitaire avec ou sans la PSE suivant la décision du pouvoir adjudicateur au moment de l'attribution du marché de retenir ou pas la PSE associée à l'offre retenue après examen des offres.
Afficher plus
Les prix du marché sont conclus à prix définitifs révisables. Ils sont révisables dans les conditions définies au CCAP.
Dans le cas où l'opérateur économique est un groupement momentané d'entreprises, aucune forme particulière n'est imposée. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire.
La durée du marché court à compter de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.
La durée donnée à la section II point 2.7 du présent avis est donnée à titre indicatif. La durée en mois du marché s'entend période de préparation, délai d'exécution de travaux et durée de garantie de parfait achèvement de 12 mois.
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. La durée de la période de préparation est fixée à 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la prestation. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 4 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution.
Afficher plus
Le délai d'exécution des travaux s'entend y compris congés légaux des entreprises du BTP et intempéries.
Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante: https://spl-maraina-achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'annexe du règlement de la consultation). Aucun dossier de consultation ne sera transmis par mail ou version papier.
Afficher plus
Conditions de remise des offres: exclusivement par voie dématérialisée (https://spl maraina.achatpublic.com). La remise de l'offre par voie dématérialisée via le profil acheteur achat public est obligatoire. En cas de non-respect de cette exigence, l'offre reçue ne sera pas retenue. Aucune possibilité de rattrapage ne sera offerte aux candidats. Les dossiers qui seraient remis après la date et l'heure fixées ne seront pas retenus.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon — CS 61107 — BP 2024
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +262 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Fax: +262 262924362 📠
Adresse Internet: http://la-reunion.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: À l'attention du greffier en chef, 27 rue Félix Guyon — CS 61107 — BP 2024
Source: OJS 2019/S 043-097007 (2019-02-27)
Avis d'attribution de marché (2019-08-26)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'objet du marché porte sur la relance du lot 9 «Équipements sportifs» de la consultation relative aux travaux de réhabilitation partielle et d'extension du Lycée Boisjoly Potier située au 14 km dans la commune du Tampon y compris les parkings en surface ainsi que l'ensemble des aménagements divers liés aux bâtiments réhabilités et créés. Les travaux se dérouleront en site occupé. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahier des clauses techniques particulière (CCTP).
Afficher plus
Valeur totale du marché: 216925.08 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Fax: +262 262919169 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-08-26 📅
Date de publication: 2019-08-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 164-401942
Se réfère à l'avis: 2019/S 043-097007
Numéro JO-S: 164
Informations complémentaires
La date de conclusion est la date de notification. Le marché a été signé le 25.7.2019. Les pièces du marché sont consultables gratuitement sur demande écrite à l'adresse suivante: marches@spl-maraina.com Autres publications antérieures: — avis paru au BOAMP, annonce nº 19-21732 en date du 27.2.2019, — avis supplémentaire paru dans le Quotidien de la réunion en date du 4.3.2019 (réf: 651959), — avis supplémentaire paru dans le Journal de l'Île de la Réunion en date du 4.3.2019 (réf: 213203-298).
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'objet du marché porte sur la relance du lot 9 «Équipements sportifs» de la consultation relative aux travaux de réhabilitation partielle et d'extension du Lycée Boisjoly Potier située au 14
km dans la commune du Tampon y compris les parkings en surface ainsi que l'ensemble des aménagements divers liés aux bâtiments réhabilités et créés. Les travaux se dérouleront en site occupé.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahier des clauses techniques particulière (CCTP).
Le présent marché porte sur la relance du lot 9 «Équipements sportifs» de la consultation relative aux travaux de réhabilitation partielle et d'extension du Lycée Boisjoly Potier située au 14
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article 30 I 7 du décret.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-07-30 📅
Nom: Bourbon Équipements Collectivités
Adresse postale: 48 quai Ouest
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97400
Pays: France 🇫🇷
La Réunion 🏙️
Valeur totale du marché: 216925.08 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: À l'attention de Mme la présidente directrice générale

Référence
Informations complémentaires
La date de conclusion est la date de notification. Le marché a été signé le 25.7.2019. Les pièces du marché sont consultables gratuitement sur demande écrite à l'adresse suivante: marches@spl-maraina.com
Autres publications antérieures:
— avis paru au BOAMP, annonce nº 19-21732 en date du 27.2.2019,
— avis supplémentaire paru dans le Quotidien de la réunion en date du 4.3.2019 (réf: 651959),
— avis supplémentaire paru dans le Journal de l'Île de la Réunion en date du 4.3.2019 (réf: 213203-298).

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: à l'attention du greffier en chef, 27 rue Félix Guyon — CS 61107 — BP 2024
Source: OJS 2019/S 164-401942 (2019-08-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises La Réunion La Réunion
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de bâtiments... Travaux de construction...