Travaux de réhabilitation en milieu occupé de 221 logements — Vincennes IV — 75020 Paris

Elogie-SIEMP

Travaux de réhabilitation complète des logements en milieu occupé comprenant la création d'une VMC, la réfection des pièces humides, l'électricité, le changement des menuiseries extérieures ainsi que l'aménagement de l'espace extérieure.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Lieu d'exécution: 1/3/5 square Patenne — 12/14/16 rue Mounet Sully — 75020 Paris.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-11-08. L'appel d'offres a été publié le 2019-09-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2019-09-23 Avis de marché
2020-01-07 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2019-09-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Numéro de référence: 2019-Tx-Reha-0202
Brève description:
Travaux de réhabilitation complète des logements en milieu occupé comprenant la création d'une VMC, la réfection des pièces humides, l'électricité, le changement des menuiseries extérieures ainsi que l'aménagement de l'espace extérieure. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Lieu d'exécution: 1/3/5 square Patenne — 12/14/16 rue Mounet Sully — 75020 Paris.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de restructuration 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Élogie-SIEMP
Adresse postale: 8 boulevard d'Indochine
Code postal: 75924
Commune postale: Paris Cedex 19
Contact
Adresse Internet: http://www.elogie-siemp.paris 🌏
Courrier électronique: appel.offres@elogie-siemp.paris 📧
URL des documents: http://marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-23 📅
Date limite de soumission: 2019-11-08 📅
Date de publication: 2019-09-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 186-451568
Numéro JO-S: 186
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.info La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site internet: www.economie.gouv.fr — soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les variantes libres sont refusées. 3 variantes exigées sont décrites dans le DCE et auxquelles il est obligatoire de répondre. Groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: pas de forme imposée. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois: — en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, — en qualité de membres de plusieurs groupements. Durée maximale du marché: 24 mois y compris période de préparation de chantier (3 mois). Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 2019-TX-REHA-0202. Une visite sur site est obligatoire. Cf. conditions dans le RC. À l'issue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra nécessairement être jointe à l'offre.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de réhabilitation complète des logements en milieu occupé comprenant la création d'une VMC, la réfection des pièces humides, l'électricité, le changement des menuiseries extérieures ainsi que l'aménagement de l'espace extérieure.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Lieu d'exécution: 1/3/5 square Patenne — 12/14/16 rue Mounet Sully — 75020 Paris.
Durée de l'accord: 24 mois
Description des options:
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Les candidats devront impérativement répondre aux variantes exigées.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Une lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses cotraitants (DC1 ou DUME ou équivalent) complétée, contenant la déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux aux art. L. 2141-1 à L. 2141-5 du CCP et notamment qu'il est en règle au regard des art. L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail (emploi des travailleurs handicapés).
Afficher plus
Situation économique et financière:
DC2 (ou équivalent), dans laquelle le candidat s'identifie, et précise la personne ayant le pouvoir de l'engager (pour chaque membre du groupement le cas échéant) intégrant la déclaration concernant le CA global du candidat et, le cas échéant, le CA du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise.
Afficher plus
La preuve d'une assurance des risques professionnels inhérents aux prestations qui constituent l'objet du marché en cours de validité.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin),
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Avance de 5 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 45 jours. Modalités de financement des prestations: subvention et emprunts. Retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-11-08 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Paris.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 55
Prix (pondération): 45

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 55203820000069
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
URL des documents: http://marches-publics.info 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.info
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site internet: www.economie.gouv.fr — soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur.
Afficher plus
Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.
Les variantes libres sont refusées. 3 variantes exigées sont décrites dans le DCE et auxquelles il est obligatoire de répondre.
Groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: pas de forme imposée. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
Durée maximale du marché: 24 mois y compris période de préparation de chantier (3 mois).
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 2019-TX-REHA-0202. Une visite sur site est obligatoire. Cf. conditions dans le RC. À l'issue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra nécessairement être jointe à l'offre.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Commune postale: Paris
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Source: OJS 2019/S 186-451568 (2019-09-23)
Avis d'attribution de marché (2020-01-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de réhabilitation complète des logements en milieu occupé comprenant la création d'une VMC, la réfection des pièces humides, l'électricité, le changement des menuiseries extérieures ainsi que l'aménagement de l'espace extérieure. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Lieu d'exécution: 1-3-5 square Patenne — 12-14-16 rue Mounet Sully — 75020 Paris.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 7 809 559 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-01-07 📅
Date de publication: 2020-01-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 005-006117
Se réfère à l'avis: 2019/S 186-451568
Numéro JO-S: 5
Informations complémentaires
Durée du marché: 23 mois à compter de la notification de l'OS. Le montant du marché correspond à l'offre de base + 3 PSE. Le marché a été signé le 31.12.2019. Il est consultable, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur demande adressée à Élogie-SIEMP (direction technique et réhabilitation — 8 boulevard d'Indochine — 75924 Paris Cedex 19).
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Lieu d'exécution: 1-3-5 square Patenne — 12-14-16 rue Mounet Sully — 75020 Paris.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-12-31 📅
Nom: Gbr idf
Adresse postale: 55 rue de l'Aubépine
Commune postale: Antony
Code postal: 92160
Pays: France 🇫🇷
Hauts-de-Seine 🏙️
Adresse Internet: http://marches-publics.info 🌏
Valeur totale du marché: 7 809 559 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5

Référence
Informations complémentaires
Durée du marché: 23 mois à compter de la notification de l'OS.
Le montant du marché correspond à l'offre de base + 3 PSE.
Le marché a été signé le 31.12.2019. Il est consultable, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur demande adressée à Élogie-SIEMP (direction technique et réhabilitation — 8 boulevard d'Indochine — 75924 Paris Cedex 19).

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: parvis du Tribunal de Paris
Téléphone: +33 144325151 📞
Source: OJS 2020/S 005-006117 (2020-01-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de parachèvement de bâtiment Autres travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de restructuration