Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments
TRAVAUX SEMAPA
Produits/services: Travaux d'équipement du bâtiment📦
Brève description:
“Rénovation et aménagement des bureaux de la Semapa et entretien d'autres locaux.” Informations sur les lots
Les offres ne peuvent porter que sur un seul lot
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 1 — agencement / cloisons / faux plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Description du marché:
“Travaux de réagencement des plateaux de bureaux, couloirs et autres remises louées ou acquises par la Semapa.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“L'accord-cadre à bons de commande est d'une durée d'1 an à compter de la notification de l'accord-cadre et est reconductible tacitement 3 fois 1 an.”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 2 — peintures et sols
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de sols📦
Description du marché:
“Travaux de remplacement des sols actuels (moquettes, carrelage) par des sols souples dans les bureaux, couloirs et autres remises louées ou acquises par la Semapa.”
Description du marché
Travaux de remplacement des sols actuels (moquettes, carrelage) par des sols souples dans les bureaux, couloirs et autres remises louées ou acquises par la Semapa.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 3 — électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché:
“Travaux de création ou modifications de points lumineux ou de prises électriques de bureaux, couloirs et autres remises louées ou acquises par la Semapa.”
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 4 — serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de parachèvement de bâtiment📦
Description du marché:
“Travaux de remplacement de canons ou serrures, ouvertures de portes, réalisation de pièces sur mesure pour les bureaux, couloirs et autres remises louées ou...”
Description du marché
Travaux de remplacement de canons ou serrures, ouvertures de portes, réalisation de pièces sur mesure pour les bureaux, couloirs et autres remises louées ou acquises par la Semapa.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 5 — manutentions
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Services de déplacement📦
Description du marché:
“Travaux de déplacement de mobiliers dans les étages pour le réaménagement des bureaux, couloirs et autres remises louées ou acquises par la Semapa.”
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 6 — plomberie
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché:
“Travaux d'entretien courant d'installations de plomberie, dégorgement, remplacement de joints, de robinets d'arrêt, de robinets flotteurs et plus rarement...”
Description du marché
Travaux d'entretien courant d'installations de plomberie, dégorgement, remplacement de joints, de robinets d'arrêt, de robinets flotteurs et plus rarement des petites extensions de réseaux (cuivre et PVC).
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 7 — réseaux VDI
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de câblage informatique📦
Description du marché:
“Travaux de création ou modifications des prises, connecteurs et câblage réseaux (Voix / Données / Image) de bureaux, couloirs et autres remises louées ou...”
Description du marché
Travaux de création ou modifications des prises, connecteurs et câblage réseaux (Voix / Données / Image) de bureaux, couloirs et autres remises louées ou acquises par la Semapa.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— une lettre de candidature (formulaire DC1 ou équivalent), indiquant l'intention de soumissionner pour le ou les lots de la consultation, mentionnant si le...”
Liste et brève description des conditions
— une lettre de candidature (formulaire DC1 ou équivalent), indiquant l'intention de soumissionner pour le ou les lots de la consultation, mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement et, dans ce dernier cas, faisant apparaître les membres du groupement et le mandataire explicitement,
— la déclaration sur l'honneur conforme au modèle joint en annexe à l'acte d'engagement. (une par cotraitant en cas de groupement, et une par sous-traitant éventuel désigné à l'offre),
— le cas échéant, les attestations de régularité de situation fiscale et sociale du concurrent à jour (une par cotraitant en cas de groupement, et une par sous-traitant éventuel désigné à l'offre). Cette lettre de candidature doit être dûment signée par le représentant du candidat unique ou, s'il y a groupement, soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire, s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une déclaration du candidat (formulaire DC2 ou équivalent) précisant les éléments suivants, pour chaque cotraitant en cas de groupement et pour chaque...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une déclaration du candidat (formulaire DC2 ou équivalent) précisant les éléments suivants, pour chaque cotraitant en cas de groupement et pour chaque sous-traitant éventuel désigné à l'offre:
—— le nom ou la dénomination de l'entreprise, l'adresse du siège du candidat ou du siège social, ainsi que ceux du service qui exécutera les prestations,
—— la forme juridique du candidat (SA, SARL,…),
—— les noms et fonctions des personnes ayant pouvoir d'engager la société,
—— pour les candidats établis en France, le numéro et la ville d'enregistrement (SIREN, RCS, répertoire des métiers),
—— pour les candidats non établis en France, le numéro, la ville et le pays d'enregistrement,
—— le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires au cours des 3 derniers exercices concernant les travaux/prestations auxquels/auxquelles se réfère la présente consultation;
Sera annexée à cette déclaration le document suivant:
* La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire. Preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents à jour.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une note décrivant les références récentes (5 dernières années) du candidat en matière de travaux similaires en nature et en importance, en précisant les...”
Liste et brève description des critères de sélection
Une note décrivant les références récentes (5 dernières années) du candidat en matière de travaux similaires en nature et en importance, en précisant les chiffres d'affaires exécutés par chaque entreprise en cas de groupement. Cette note doit mentionner les informations permettant au maître d'ouvrage d'apprécier l'importance et la qualité des travaux ainsi réalisés (lettres datées, noms des clients, montants et téléphone de référents), une note concernant les capacités techniques et professionnelles du candidat, indiquant notamment:
— les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années (qualifications professionnelles et les CV) ainsi que le matériel et l'équipement technique dont l'entreprise dispose,
— les agréments détenus et éventuelles qualifications détenues par le candidat dans le(s) domaine(s) objet(s) de la présente consultation et en vigueur. Le candidat fournit ses certificats de qualifications à jour.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-06-25
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2019-06-25
15:00 📅
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅
Délai estimé pour la publication d'autres avis:
“L'accord-cadre à bons de commande est d'une durée d'1 an à compter de la notification de l'accord-cadre et est reconductible tacitement 3 fois 1 an.” Informations complémentaires
“Le présent marché est passé en procédure adaptée de type ouverte négociée conformément aux articles R. 2123-1 et R. 2123-4 à 6 du décret n 2018-1075 du...”
Le présent marché est passé en procédure adaptée de type ouverte négociée conformément aux articles R. 2123-1 et R. 2123-4 à 6 du décret n 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Il est prévu une décomposition en 7 lots. Certains lots comportent une partie ferme et une partie sur bons de commande.
Les lots sont attribués sous la forme de marché séparés.
Les concurrents sont informés que le marché est passé avec un candidat individuel ou un groupement (conjoint ou solidaire). Dans les 2 formes de groupement, le nom du mandataire doit être expressément désigné dès la candidature. Il est précisé qu'une entreprise ne peut se porter plusieurs fois candidate pour un même marché, ni en qualité d'entreprise individuelle ou générale, ni en qualité de mandataire d'un groupement. De plus, pour éviter de fausser la concurrence, un cotraitant ne peut pas être agréé dans plusieurs groupements.
L'accord-cadre à bons de commande est d'une durée d'1 an à compter de la notification de l'accord-cadre et est reconductible tacitement 3 fois 1 an.
Le délai global d'exécution des parties fermes ne peut dépasser un «délai plafond» de 12 semaines pour les lots 1, 2,3 et 7. En aucun cas, la durée de la période de préparation ne peut être modifiée.
Les candidats pourront également présenter leur candidature sous la forme du DUME.
Modalités d'obtention du dossier de consultation: il est téléchargeable gratuitement sur le site achatpublic.com
Les pièces à fournir à l'appui des offres sont indiquées dans le règlement de la consultation.
Les candidatures et les offres doivent être rédigées en français et libellées en Euros.
Modalités de transmission des plis: se reporter au règlement de la consultation.
Le dépôt papier n'est pas autorisé; la signature électronique est obligatoire.
Date limite des questions: 8 jours avant la date limite de remise des plis, via la plateforme achatpublic.com
Modalités de financement: origine du financement: 100 % Semapa (fonds propres et emprunts). Afin de simplifier et de sécuriser la remise des documents susvisés ainsi que les attestations d'assurance à jour, le candidat est informé que la Semapa met à sa disposition la plateforme Actradis. Si le candidat retenu est déjà inscrit sur cette plateforme, il peut se connecter avec ses identifiants habituels. Dans le cas contraire et après inscription auprès d'Actradis, il recevra ses identifiants. Aucun des documents listés ci-dessus n'est pris en compte s'il est transmis sur support papier. À défaut de déposer ces éléments à jour sur la plateforme Actradis, dans un délai de 5 jours courant à compter de la réception de la lettre d'attribution provisoire invitant le candidat à fournir les documents susvisés, l'offre du candidat est rejetée. Pour les lots 1, 2, 3 et 7, les concurrents doivent obligatoirement procéder à une reconnaissance préalable du site principal sis au 69/71 rue du Chevaleret 75013 Paris.
Les visites sont organisées par le maître d'ouvrage suivant le formalisme défini ci-après:
1) Inscription par mail à rbenzimra@semapa.fr en indiquant le nom de la société, l'identité du visiteur, un numéro de téléphone sur la période calendaire suivante: du 11.6.2019 au 17.6.2019;
2) Réponse de la maîtrise d'ouvrage pour confirmer au concurrent la date et l'heure de visite;
3) Délivrance sur place par le maître d'ouvrage de l'attestation de visite à joindre à la candidature.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
URL: http://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/le-tribunal-de-paris🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
URL: http://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/le-tribunal-de-paris🌏
Source: OJS 2019/S 108-262263 (2019-06-03)