Sécurisation du domaine national du Louvre et des tuileries — sécurisation comprise entre les ailes Marsan, Flore et le jardin des tuileries

Musée du Louvre

Le présent marché a pour objet des travaux de mise en œuvre de systèmes de fermeture des accès piétons et véhicules entre les Pavillons Marsan au Nord, Flore au Sud et le jardin des tuileries, au niveau de la Terrasse des Tuileries comprenant les trémies du tunnel Lemonnier. Il comprend également tous les équipements et traitements des sols afférents, afin de constituer 2 nouvelles entrées identifiées au domaine, ainsi que la réinstallation au droit du pavillon de Flore de la Sphinge déposée dans le cadre des travaux du Grand Louvre.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-09-13. L'appel d'offres a été publié le 2019-07-01.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Musée du Louvre

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-07-01	Avis de marché
2020-02-24	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-07-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2019-144M, 145M, 146M et 147M
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation d'échafaudages 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Ferronnerie 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Musée du Louvre
Adresse postale: Service de la commande publique
Code postal: 75058
Commune postale: Paris Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.louvre.fr/ 🌏
Courrier électronique: elodie.froment@louvre.fr 📧
Téléphone: +33 140206724 📞
Fax: +33 140205728 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=437249&orgAcronyme=f5j 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-01 📅
Date limite de soumission: 2019-09-13 📅
Date de publication: 2019-07-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 126-307423
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires

I) Les candidats pourront retirer le dossier de consultation (DCE) gratuitement sur la plate-forme PLACE à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plate-forme de dématérialisation avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés et des réponses apportées par l'EPML aux questions posées par d'autres candidats. Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. L'EPML décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son offre; II) Visite obligatoire: Cf. article 8 du règlement de consultation. Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite sur site. En effet, les candidats sont tenus de se rendre sur les lieux afin d'établir leur offre en parfaite connaissance des conditions et sujétions particulières au chantier. Les demandes de participation devront préalablement être enregistrées 48 h à l'avance auprès de la personne désignée à l'article 8 du règlement de consultation; III) Les candidats doivent remettre obligatoirement leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plate-forme des achats de l'État. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation; IV) Remarque importante: dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur utilisera pour envoyer des demandes aux candidats afin de compléter leur candidature, apporter des précisions sur leur offre, transmettre les invitations à négocier, …, et notifier les rejets ou acceptation, l'envoi d'un courrier électronique via la plate-forme de dématérialisation (https://www.marches-publics.gouv.fr/) dont le contenu n'est accessible que par un lien électronique qui doit être activé. Il appartient au candidat d'activer le lien. L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse email valide. L'adresse courriel indiquée par les candidats pourra donc être utilisée comme voie de communication. Il appartient donc aux candidats de relever leur courrier électronique sur une base régulière. Dès lors, la responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être recherchée si le candidat n'a pas consulté ses messages en temps utile. Il est également fortement recommandé aux candidats d'autoriser dans leurs boîtes mails la réception de courriels provenant du domaine @marches-publics.gouv.fr (réponses aux questions, modifications de la consultation, demandes de compléments/précisions, rejet,…) afin d'éviter que les mails automatiques de la plate-forme de dématérialisation se retrouvent dans les «SPAM».

Informations complémentaires

I) Les candidats pourront retirer le dossier de consultation (DCE) gratuitement sur la plate-forme PLACE à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr

L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plate-forme de dématérialisation avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés et des réponses apportées par l'EPML aux questions posées par d'autres candidats.

Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. L'EPML décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son offre;

II) Visite obligatoire: Cf. article 8 du règlement de consultation.

Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite sur site. En effet, les candidats sont tenus de se rendre sur les lieux afin d'établir leur offre en parfaite connaissance des conditions et sujétions particulières au chantier. Les demandes de participation devront préalablement être enregistrées 48 h à l'avance auprès de la personne désignée à l'article 8 du règlement de consultation;

III) Les candidats doivent remettre obligatoirement leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plate-forme des achats de l'État. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation;

IV) Remarque importante: dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur utilisera pour envoyer des demandes aux candidats afin de compléter leur candidature, apporter des précisions sur leur offre, transmettre les invitations à négocier, …, et notifier les rejets ou acceptation, l'envoi d'un courrier électronique via la plate-forme de dématérialisation (https://www.marches-publics.gouv.fr/) dont le contenu n'est accessible que par un lien électronique qui doit être activé. Il appartient au candidat d'activer le lien.

L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse email valide.

L'adresse courriel indiquée par les candidats pourra donc être utilisée comme voie de communication. Il appartient donc aux candidats de relever leur courrier électronique sur une base régulière. Dès lors, la responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être recherchée si le candidat n'a pas consulté ses messages en temps utile. Il est également fortement recommandé aux candidats d'autoriser dans leurs boîtes mails la réception de courriels provenant du domaine @marches-publics.gouv.fr (réponses aux questions, modifications de la consultation, demandes de compléments/précisions, rejet,…) afin d'éviter que les mails automatiques de la plate-forme de dématérialisation se retrouvent dans les «SPAM».

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: 2019-144m
Numéro du lot: 1
Brève description: Installation de chantier / Base vie.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des options:

Le lot 1 comporte 2 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE):

— PSE nº 1: présence d'un agent de sécurité pour assurer la sécurité de la base vie,

— PSE nº 2: mise en place d'un lecteur de badge et d'un système anti-intrusion ou de surveillance.

Intitulé du lot: 2019-145m
Numéro du lot: 2
Brève description:

Gros-œuvre / pierre de taille / reprise des fondations / micropieux / maçonnerie / revêtement de sol / stabilisé / pavés / dallage / emmarchément/ mobilier urbain / création de support de nouvelles grilles / repositionnement de la sphinge / dispositifs de sûreté «obstacles» bornes, portail, gros-œuvre d'accompagnement / automatisation / asphalte / aménagement végétal.

Intitulé du lot: 2019-146m
Numéro du lot: 3
Brève description:

Ferronnerie de type ancien / ferronnerie de type moderne compris escalier / crosses porte lanternes / lanternes / serrurerie / accessoires de sûreté / peinture / dorure / gros-œuvre d'accompagnement / portails motorisés.

Intitulé du lot: 2019-147m
Numéro du lot: 4
Brève description:

Électricité / courant fort / courant faible / mise en lumière lanterne / interphonie / caméras / accessoires de sûreté.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Musée du Louvre.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les capacités économiques, techniques et financières des candidats seront appréciées au vu du dossier de candidature dûment rempli. Le candidat pourra remettre à l'appui de sa candidature un Document unique de marché européen (DUME) qui remplace l'ensemble des attestations et déclarations sur l'honneur demandées ci-dessus.

Le formulaire DUME est disponible à l'adresse suivante: https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-09-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 18004623700012
Contact
Point de contact: Mme Froment Elodie
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=437249&orgAcronyme=f5j 🌏

Référence
Informations complémentaires

I) Les candidats pourront retirer le dossier de consultation (DCE) gratuitement sur la plate-forme PLACE à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr

L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plate-forme de dématérialisation avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés et des réponses apportées par l'EPML aux questions posées par d'autres candidats.

Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. L'EPML décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son offre;

II) Visite obligatoire: Cf. article 8 du règlement de consultation.

Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite sur site. En effet, les candidats sont tenus de se rendre sur les lieux afin d'établir leur offre en parfaite connaissance des conditions et sujétions particulières au chantier. Les demandes de participation devront préalablement être enregistrées 48 h à l'avance auprès de la personne désignée à l'article 8 du règlement de consultation;

III) Les candidats doivent remettre obligatoirement leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plate-forme des achats de l'État. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation;

IV) Remarque importante: dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur utilisera pour envoyer des demandes aux candidats afin de compléter leur candidature, apporter des précisions sur leur offre, transmettre les invitations à négocier, …, et notifier les rejets ou acceptation, l'envoi d'un courrier électronique via la plate-forme de dématérialisation (https://www.marches-publics.gouv.fr/) dont le contenu n'est accessible que par un lien électronique qui doit être activé. Il appartient au candidat d'activer le lien.

L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse email valide.

L'adresse courriel indiquée par les candidats pourra donc être utilisée comme voie de communication. Il appartient donc aux candidats de relever leur courrier électronique sur une base régulière. Dès lors, la responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être recherchée si le candidat n'a pas consulté ses messages en temps utile. Il est également fortement recommandé aux candidats d'autoriser dans leurs boîtes mails la réception de courriels provenant du domaine @marches-publics.gouv.fr (réponses aux questions, modifications de la consultation, demandes de compléments/précisions, rejet,…) afin d'éviter que les mails automatiques de la plate-forme de dématérialisation se retrouvent dans les «SPAM».

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2019/S 126-307423 (2019-07-01)

Avis d'attribution de marché (2020-02-24)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché a pour objet des travaux de mise en œuvre de systèmes de fermeture des accès piétons et véhicules entre les Pavillons Marsan au Nord, Flore au Sud et le Jardin des Tuileries, au niveau de la Terrasse des Tuileries comprenant les trémies du tunnel Lemonnier. Il comprend également tous les équipements et traitements des sols afférents, afin de constituer 2 nouvelles entrées identifiées au domaine, ainsi que la réinstallation au droit du Pavillon de Flore de la Sphinge déposée dans le cadre des travaux du Grand Louvre.

Valeur totale du marché: 5946425.07 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Commune postale: Paris Cedex 01

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-02-24 📅
Date de publication: 2020-02-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 041-096151
Se réfère à l'avis: 2019/S 126-307423
Numéro JO-S: 41
Informations complémentaires

I) le présent avis vaut avis de publicité de la conclusion du marché. La date d'attribution du contrat s'entend, ici, comme la date de notification du marché au titulaire; II) modalités de consultation du marché dans le respect des secrets protégés par la loi: le marché peut être consulté gratuitement au musée du Louvre, par rendez vous pris auprès de Robin Kopp. Par ailleurs, le présent marché et les documents qui s'y rapportent sont communicables aux personnes qui en font la demande par courrier envoyé à l'adresse du pouvoir adjudicateur (mentionnée au présent avis), dans les conditions de la loi nº 78-753 du 17.7.1978 modifiée et sous réserve du respect des secrets protégés par cette loi; III) précisions concernant les délais d'introduction de recours: le délai de recours de 2 mois pour contester la validité du marché commence à courir à compter de la publication du présent avis d'attribution (CE,16.7.2007, société Tropic Travaux Signalisation, Req. nº 291545 et CE, 4.4.2014, département du Tarn-et-Garonne, req. nº 358994). Un éventuel recours en référé contractuel pourra être formé dans le délai de 31 jours suivant la publication du présent avis d'attribution, conformément aux dispositions de l'article R. 551-7 du code de justice administrative et sous réserve des dispositions des articles L. 551-14 al. 2 et L. 551-15 du même code.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Installation de chantier/base vie.

Gros-œuvre/pierre de taille/reprise des fondations/micropieux/maçonnerie/revêtement de sol/stabilisé/pavés/dallage/emmarchement/mobilier urbain/création de support de nouvelles grilles/repositionnement de la sphinge/dispositifs de sûreté «obstacles» bornes, portail, gros-œuvre d'accompagnement/automatisation/asphalte/aménagement végétal.

Ferronnerie de type ancien/ferronnerie de type moderne compris escalier/crosses porte lanternes/lanternes/serrurerie/accessoires de sûreté/peinture/dorure/gros-œuvre d'accompagnement/portails motorisés.

Électricité/courant fort/courant faible/mise en lumière lanterne/interphonie/caméras/accessoires de sûreté.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Compréhension des enjeux du projet et méthodologie spécifique aux travaux à mener
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Ressources humaines et matérielles mobilisées pour l'opération, planning et mesures prises pour le respect et le cas échéant l'optimisation des délais d'exécution des travaux
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-11-29 📅
Nom: Altempo
Adresse postale: 6A rue de l'Industrie
Commune postale: Bennwihr
Code postal: 68126
Pays: France 🇫🇷
Haut-Rhin 🏙️
Valeur totale du marché: 70318.06 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-11-28 📅
Nom: Degaine
Adresse postale: ZAC du Petit Le Roy, 2 rue du Cottage Tolbiac
Commune postale: Chevilly-Larue
Code postal: 94550
Pays: Ile-de-France 🏙️
Valeur totale du marché: 2478859.67 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-12-20 📅
Nom: Atelier Saint-Jacques
Adresse postale: Domaine de Coubertin
Commune postale: Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Code postal: 78470
Valeur totale du marché: 2297126.50 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-12-06 📅
Nom: Spie Batignolles Energie
Adresse postale: 41 rue des Bussys
Commune postale: Eaubonne
Code postal: 95605
Valeur totale du marché: 467252.84 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
1

Référence
Informations complémentaires

I) le présent avis vaut avis de publicité de la conclusion du marché. La date d'attribution du contrat s'entend, ici, comme la date de notification du marché au titulaire;

II) modalités de consultation du marché dans le respect des secrets protégés par la loi: le marché peut être consulté gratuitement au musée du Louvre, par rendez vous pris auprès de Robin Kopp. Par ailleurs, le présent marché et les documents qui s'y rapportent sont communicables aux personnes qui en font la demande par courrier envoyé à l'adresse du pouvoir adjudicateur (mentionnée au présent avis), dans les conditions de la loi nº 78-753 du 17.7.1978 modifiée et sous réserve du respect des secrets protégés par cette loi;

III) précisions concernant les délais d'introduction de recours: le délai de recours de 2 mois pour contester la validité du marché commence à courir à compter de la publication du présent avis d'attribution (CE,16.7.2007, société Tropic Travaux Signalisation, Req. nº 291545 et CE, 4.4.2014, département du Tarn-et-Garonne, req. nº 358994). Un éventuel recours en référé contractuel pourra être formé dans le délai de 31 jours suivant la publication du présent avis d'attribution, conformément aux dispositions de l'article R. 551-7 du code de justice administrative et sous réserve des dispositions des articles L. 551-14 al. 2 et L. 551-15 du même code.

Source: OJS 2020/S 041-096151 (2020-02-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)