Restructuration et extension du lycée professionnel régional Maryse Bastié à Hayange (57)

Région Grand Est

Construction d'une extension de 800 m destinée à abriter des locaux pédagogiques axés sur la préparation culinaire ainsi qu'un restaurant d'application. Dans le même temps une réhabilitation partielle des locaux existants se traduit par la rénovation complète du clos couvert afin d'améliorer l'isolation thermique. Elle se traduit par la requalification des façades (3 260 m) et couvertures (5 300 m), remplacement des menuiseries extérieures (environ 300 pièces menuisiers ALU dans l'existant). L'accessibilité PMR est traitée par la réalisation de 2 cages d'ascenseurs et la création d'un élévateur. Des travaux mineurs comme la démolition de certains abris et constructions légères seront accompagnées de travaux de voiries et aménagements extérieurs. Une partie des réseaux et des aménagements extérieurs seront rénovés. La présente consultation concerne uniquement le lot n 13 Ascenseurs.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-06-13. L'appel d'offres a été publié le 2019-05-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2019-05-13 Avis de marché
2019-09-17 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2019-05-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Numéro de référence: 19S0565/MRT-GC
Brève description: Construction d'une extension de 800 m
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Moselle 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Grand Est
Adresse postale: Hôtel de Région de Metz — place Gabriel Hocquard — CS 81004
Code postal: 57036
Commune postale: Metz Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.grandest.fr 🌏
Courrier électronique: marchestravauxinvestissementmetz@grandest.fr 📧
Téléphone: +33 387336750 📞
Fax: +33 387616817 📠
URL des documents: https://marchespublics.grandest.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.grandest.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-13 📅
Date limite de soumission: 2019-06-13 📅
Date de publication: 2019-05-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 094-226118
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires
Le titulaire du marché devra disposer d'un agrément ou attestation de capacité relatifs à la fourniture et la pose de cabines d'ascenseurs et monte charges normes CE.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Mise en place de 2 ascenseurs, d'une plateforme PMR pour rendre accessible l'ensemble des bâtiments, et remplacement de 2 monte-charges locaux cuisines.
Prestation supplémentaire éventuelle imposée: PSE 1 Maintenance et dépannage de 2 ascenseurs, d'une plateforme PMR et de 2 monte-charges.
Durée de l'accord: 36 mois
Informations complémentaires:
Le titulaire du marché devra disposer d'un agrément ou attestation de capacité relatifs à la fourniture et la pose de cabines d'ascenseurs et monte charges normes CE.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Hayange.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur signée, un document relatif aux pouvoirs du signataire pour engager le candidat.
Capacité technique et professionnelle:
Niveaux minimaux cumulatifs de capacités (selon référentiels qualibat — détail des référentiels disponible sur www.qualibat.com ou auprès de la région — renseignements d'ordre technique): qualibat 4412 / Eff2 /Ca2; 2411 / Eff2 /Ca2. La preuve de la capacité du candidat pourra être apportée par la production des certificats de qualification ou par la production de certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres états membres, ainsi que par tout moyen de preuve équivalent (à cet effet, le candidat pourra produire tous autres éléments, tels que ceux prévus à l'article 3 de l'arrêté du 29.3.2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats — NOR: Einm1600215a; JO n
Afficher plus
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat: Non.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-06-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Informations complémentaires: La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction de l'achat public — Service marchés publics (site de Metz)
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.grandest.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.grandest.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Renseignements complémentaires d'ordre administratif: Mme Nathalie Meyer (Tél: +33 387616656). Renseignements complémentaires d'ordre technique: M. Giovanni Cipolletta (Tél: +33 387336752).
Visite du site facultative: les candidats sont invités à se reporter aux dispositions du règlement de la consultation.
Remise des offres obligatoirement par voie électronique et uniquement via la plate-forme de dématérialisation de la région Grand Est dédiée aux marchés publics: https:// marchespublics.grandest.fr Les modalités de dépôt des offres sont précisées dans le règlement de la consultation.
Afficher plus
Sous-critères de la valeur technique: note d'organisation du chantier (30 %), sécurité du chantier (9 %), matériels et matériaux (15 %), mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale (6 %).
La tranche ferme est décomposée en 4 phases avec un délai d'exécution distinct pour la période de préparation, le délai d'exécution des travaux et implique une réception partielle de chaque phase de travaux. Période de préparation du chantier (incluse dans le délai d'exécution du marché): 2 mois pour la phase 1, 1 mois pour chacune des 3 autres phases et 1 mois pour chaque tranche optionnelle. Délai d'exécution des travaux: 34 mois pour la tranche ferme, 5 mois pour la tranche optionnelle 1 et 2 mois pour la tranche optionnelle 2. Démarrage des prestations par ordre de service. À titre prévisionnel et purement indicatif, la période de préparation de chantier de la phase 1 devrait débuter en août 2019.
Afficher plus
En cas de cotraitance, la constitution en groupement solidaire sera exigée après l'attribution du marché. Modalités essentielles de financement et de paiement: délai de paiement: 30 jours. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 50 000 EUR HT et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois: avance de 5 %. Prix forfaitaires. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 50 000 EUR HT et dont le délai d'exécution est supérieur à 3 mois, les prix sont révisables. Unité monétaire: euro. Nature des ressources affectées à la réalisation des prestations: ressources propres de la collectivité.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix — BP 51038
Commune postale: Strasbourg Cedex
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323 📞
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent:
I) Un référé précontractuel, depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L. 551-1 et suivants et R. 551-1 du code de justice administrative);
II) Un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution, ou à défaut de la publication, 6 mois à compter de la signature du contrat (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants);
III) Un recours en annulation contre le marché dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique;
IV) Un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet de l'offre dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet et jusqu'à la signature du marché (articles R. 421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative).
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 094-226118 (2019-05-13)
Avis d'attribution de marché (2019-09-17)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 107 669 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-17 📅
Date de publication: 2019-09-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 180-437722
Se réfère à l'avis: 2019/S 094-226118
Numéro JO-S: 180
Informations complémentaires
Avis de marché initial paru au BOAMP annonce n commerciaux de l'entreprise attributaire) sur demande écrite à: région Grand Est — direction de l'achat public — 1 place Gabriel Hocquard — CS 81004 — 57 036 Metz Cedex 1.

Objet
Champ d'application du marché
Numéro du lot: 1
Brève description:
Mise en place de 2 ascenseurs, d'une plate-forme PMR pour rendre accessible l'ensemble des bâtiments, et remplacement de 2 monte-charges locaux cuisines.
Prestation supplémentaire éventuelle imposée: PSE 1 Maintenance et dépannage de 2 ascenseurs, d'une plate-forme PMR et de 2 monte-charges.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-08-01 📅
Nom: Ascenseur montage système
Adresse postale: 31 allée de l'Économie
Commune postale: Wiwersheim
Code postal: 67370
Pays: France 🇫🇷
Moselle 🏙️
Valeur totale du marché: 107 669 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Référence
Informations complémentaires
Avis de marché initial paru au BOAMP annonce n
commerciaux de l'entreprise attributaire) sur demande écrite à: région Grand Est — direction de l'achat public — 1 place Gabriel Hocquard — CS 81004 — 57 036 Metz Cedex 1.

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
I) Un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution, ou à défaut de la publication, 6 mois à compter de la signature du contrat (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants);
II) Un recours en annulation contre le marché dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique
Source: OJS 2019/S 180-437722 (2019-09-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Grand Est Lorraine Moselle
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation... Travaux de parachèvement de bâtiment Autres travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de restructuration