Construction d'une extension de 800 m destinée à abriter des locaux pédagogiques axés sur la préparation culinaire ainsi qu'un restaurant d'application. Dans le même temps une réhabilitation partielle des locaux existants se traduit par la rénovation complète du clos couvert afin d'améliorer l'isolation thermique. Elle se traduit par la requalification des façades (3 260 m) et couvertures (5 300 m), remplacement des menuiseries extérieures (environ 300 pièces menuisiers ALU dans l'existant). L'accessibilité PMR est traitée par la réalisation de 2 cages d'ascenseurs et la création d'un élévateur. Des travaux mineurs comme la démolition de certains abris et constructions légères seront accompagnées de travaux de voiries et aménagements extérieurs. Une partie des réseaux et des aménagements extérieurs seront rénovés. La présente consultation concerne uniquement le lot n 13 Ascenseurs.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-06-13.
L'appel d'offres a été publié le 2019-05-13.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Restructuration et extension du lycée professionnel régional Maryse Bastié à Hayange (57)
19S0565/MRT-GC”
Produits/services: Travaux de restructuration📦
Brève description:
“Construction d'une extension de 800 m destinée à abriter des locaux pédagogiques axés sur la préparation culinaire ainsi qu'un restaurant d'application....”
Brève description
Construction d'une extension de 800 m destinée à abriter des locaux pédagogiques axés sur la préparation culinaire ainsi qu'un restaurant d'application. Dans le même temps une réhabilitation partielle des locaux existants se traduit par la rénovation complète du clos couvert afin d'améliorer l'isolation thermique. Elle se traduit par la requalification des façades (3 260 m) et couvertures (5 300 m), remplacement des menuiseries extérieures (environ 300 pièces menuisiers ALU dans l'existant). L'accessibilité PMR est traitée par la réalisation de 2 cages d'ascenseurs et la création d'un élévateur. Des travaux mineurs comme la démolition de certains abris et constructions légères seront accompagnées de travaux de voiries et aménagements extérieurs. Une partie des réseaux et des aménagements extérieurs seront rénovés. La présente consultation concerne uniquement le lot n 13 Ascenseurs.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques📦
Lieu d'exécution: Moselle🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Hayange.
Description du marché:
“Mise en place de 2 ascenseurs, d'une plateforme PMR pour rendre accessible l'ensemble des bâtiments, et remplacement de 2 monte-charges locaux...”
Description du marché
Mise en place de 2 ascenseurs, d'une plateforme PMR pour rendre accessible l'ensemble des bâtiments, et remplacement de 2 monte-charges locaux cuisines.
Prestation supplémentaire éventuelle imposée: PSE 1 Maintenance et dépannage de 2 ascenseurs, d'une plateforme PMR et de 2 monte-charges.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 36
Informations complémentaires:
“Le titulaire du marché devra disposer d'un agrément ou attestation de capacité relatifs à la fourniture et la pose de cabines d'ascenseurs et monte charges...”
Informations complémentaires
Le titulaire du marché devra disposer d'un agrément ou attestation de capacité relatifs à la fourniture et la pose de cabines d'ascenseurs et monte charges normes CE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur signée, un document relatif aux pouvoirs du signataire pour engager le candidat.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Niveaux minimaux cumulatifs de capacités (selon référentiels qualibat — détail des référentiels disponible sur www.qualibat.com ou auprès de la région —...”
Liste et brève description des critères de sélection
Niveaux minimaux cumulatifs de capacités (selon référentiels qualibat — détail des référentiels disponible sur www.qualibat.com ou auprès de la région — renseignements d'ordre technique): qualibat 4412 / Eff2 /Ca2; 2411 / Eff2 /Ca2. La preuve de la capacité du candidat pourra être apportée par la production des certificats de qualification ou par la production de certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres états membres, ainsi que par tout moyen de preuve équivalent (à cet effet, le candidat pourra produire tous autres éléments, tels que ceux prévus à l'article 3 de l'arrêté du 29.3.2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats — NOR: Einm1600215a; JO n 0076 du 31.3.2016), de nature à démontrer ses capacités.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: Non.
Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-06-13
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-06-13
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.
Renseignements complémentaires d'ordre administratif: Mme Nathalie Meyer (Tél: +33 387616656). Renseignements complémentaires d'ordre technique: M. Giovanni Cipolletta (Tél: +33 387336752).
Visite du site facultative: les candidats sont invités à se reporter aux dispositions du règlement de la consultation.
Remise des offres obligatoirement par voie électronique et uniquement via la plate-forme de dématérialisation de la région Grand Est dédiée aux marchés publics: https:// marchespublics.grandest.fr Les modalités de dépôt des offres sont précisées dans le règlement de la consultation.
Sous-critères de la valeur technique: note d'organisation du chantier (30 %), sécurité du chantier (9 %), matériels et matériaux (15 %), mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale (6 %).
La tranche ferme est décomposée en 4 phases avec un délai d'exécution distinct pour la période de préparation, le délai d'exécution des travaux et implique une réception partielle de chaque phase de travaux. Période de préparation du chantier (incluse dans le délai d'exécution du marché): 2 mois pour la phase 1, 1 mois pour chacune des 3 autres phases et 1 mois pour chaque tranche optionnelle. Délai d'exécution des travaux: 34 mois pour la tranche ferme, 5 mois pour la tranche optionnelle 1 et 2 mois pour la tranche optionnelle 2. Démarrage des prestations par ordre de service. À titre prévisionnel et purement indicatif, la période de préparation de chantier de la phase 1 devrait débuter en août 2019.
En cas de cotraitance, la constitution en groupement solidaire sera exigée après l'attribution du marché. Modalités essentielles de financement et de paiement: délai de paiement: 30 jours. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 50 000 EUR HT et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois: avance de 5 %. Prix forfaitaires. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 50 000 EUR HT et dont le délai d'exécution est supérieur à 3 mois, les prix sont révisables. Unité monétaire: euro. Nature des ressources affectées à la réalisation des prestations: ressources propres de la collectivité.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix — BP 51038
Commune postale: Strasbourg Cedex
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323📞
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr📧
URL: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent:
I) Un référé précontractuel, depuis le début de la procédure de...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent:
I) Un référé précontractuel, depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L. 551-1 et suivants et R. 551-1 du code de justice administrative);
II) Un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution, ou à défaut de la publication, 6 mois à compter de la signature du contrat (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants);
III) Un recours en annulation contre le marché dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique;
IV) Un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet de l'offre dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet et jusqu'à la signature du marché (articles R. 421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative).
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 094-226118 (2019-05-13)
Avis d'attribution de marché (2019-09-17) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Construction d'une extension de 800 m destinée à abriter des locaux pédagogiques axés sur la préparation culinaire ainsi qu'un restaurant d'application....”
Brève description
Construction d'une extension de 800 m destinée à abriter des locaux pédagogiques axés sur la préparation culinaire ainsi qu'un restaurant d'application. Dans le même temps une réhabilitation partielle des locaux existants se traduit par la rénovation complète du clos couvert afin d'améliorer l'isolation thermique. Elle se traduit par la requalification des façades (3 260 m) et couvertures (5 300 m), remplacement des menuiseries extérieures (environ 300 pièces menuisiers alu dans l'existant). L'accessibilité PMR est traitée par la réalisation de 2 cages d'ascenseurs et la création d'un élévateur. Des travaux mineurs comme la démolition de certains abris et constructions légères seront accompagnées de travaux de voiries et aménagements extérieurs. Une partie des réseaux et des aménagements extérieurs seront rénovés. La présente consultation concerne uniquement le lot n 13 Ascenseurs.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 107 669 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Description du marché:
“Mise en place de 2 ascenseurs, d'une plate-forme PMR pour rendre accessible l'ensemble des bâtiments, et remplacement de 2 monte-charges locaux...”
Description du marché
Mise en place de 2 ascenseurs, d'une plate-forme PMR pour rendre accessible l'ensemble des bâtiments, et remplacement de 2 monte-charges locaux cuisines.
Prestation supplémentaire éventuelle imposée: PSE 1 Maintenance et dépannage de 2 ascenseurs, d'une plate-forme PMR et de 2 monte-charges.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 094-226118
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 201901209
Numéro d'identification du lot: 1
Date de conclusion du contrat: 2019-08-01 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Ascenseur montage système
Adresse postale: 31 allée de l'Économie
Commune postale: Wiwersheim
Code postal: 67370
Pays: France 🇫🇷
Région: Moselle🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 107 669 💰
“Avis de marché initial paru au BOAMP annonce n 19-74722 mis en ligne du 13.5.2019 au 13.6.2019. N 19-17185. Le marché a été signé le 30.7.2019. La date de...”
Avis de marché initial paru au BOAMP annonce n 19-74722 mis en ligne du 13.5.2019 au 13.6.2019. N 19-17185. Le marché a été signé le 30.7.2019. La date de conclusion s'entend comme la date de notification du marché (AR). Les pièces du marché sont consultables, dans les conditions du droit commun (notamment sous réserve de la préservation des intérêts
commerciaux de l'entreprise attributaire) sur demande écrite à: région Grand Est — direction de l'achat public — 1 place Gabriel Hocquard — CS 81004 — 57 036 Metz Cedex 1.
Afficher plus Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent:
I) Un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent:
I) Un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution, ou à défaut de la publication, 6 mois à compter de la signature du contrat (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants);
II) Un recours en annulation contre le marché dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 180-437722 (2019-09-17)