Restauration des vestiges de l'amphithéâtre romain de Grand.
Le projet porte sur le traitement des urgences (zones effondrées, contreforts, retour du mur interne de l'ambulacre à l'est) ainsi que des parties sommitales du monument (infiltration d'eau massive).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-01-29.
L'appel d'offres a été publié le 2019-12-23.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: Restauration des vestiges de l'amphithéâtre romain de Grand
T19019
Produits/services: Travaux de restructuration📦
Brève description:
“Restauration des vestiges de l'amphithéâtre romain de Grand.
Le projet porte sur le traitement des urgences (zones effondrées, contreforts, retour du mur...”
Brève description
Restauration des vestiges de l'amphithéâtre romain de Grand.
Le projet porte sur le traitement des urgences (zones effondrées, contreforts, retour du mur interne de l'ambulacre à l'est) ainsi que des parties sommitales du monument (infiltration d'eau massive).
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Installation de chantier échafaudage maçonnerie pierre de taille VRD
Titre
Numéro d'identification du lot: 01
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Lieu d'exécution: Vosges🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Grand.
Description du marché: Installation de chantier échafaudage maçonnerie pierre de taille VRD.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 7
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Métallerie serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 02
Description
Produits/services supplémentaires: Ossatures métalliques📦
Description du marché: Métallerie serrurerie.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-01-29
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-01-30
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Conseil départemental des Vosges à Épinal
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): L'ouverture des plis n'est pas publique
“Le délai d'exécution des travaux est de 7 mois pour l'ensemble des lots, y compris la période de préparation de 30 jours pour le lot 01, et de 45 jours pour...”
Le délai d'exécution des travaux est de 7 mois pour l'ensemble des lots, y compris la période de préparation de 30 jours pour le lot 01, et de 45 jours pour le lot 02.
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Une visite sur site est obligatoire (avec délivrance d'une attestation de visite); elle pourra avoir lieu aux dates suivantes: 9 et 13.1.2020. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les conditions de visites sont les suivantes:
Personne à contacter pour la visite: M. Gilles Favry au +33 329298668 – +33 784565295 ou par courriel: gfavry@vosges.fr.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place Carrière
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place Carrière
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343📞
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr📧
Source: OJS 2019/S 249-617332 (2019-12-23)
Avis d'attribution de marché (2020-05-19) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Personne de contact: Nicolas Pierre
Téléphone: +33 329298916📞
Objet Champ d'application du marché
Brève description: Restauration des vestiges de l'amphithéâtre romain de Grand.
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 313 945 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Méthodologie d'intervention
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 249-617332
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2020X092
Numéro d'identification du lot: 01
Titre: Installation de chantier échafaudage maçonnerie pierre de taille VRD
Date de conclusion du contrat: 2020-05-18 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Harquin
Adresse postale: 5 bis rue de la Maix
Commune postale: Houdelaincourt
Code postal: 55130
Pays: France 🇫🇷
Région: Meuse 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 313 945 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 02
Titre: Maçonnerie serrurerie
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
“Modalités de consultation du marché: sur rendez-vous après demande écrite adressée à l'adresse suivante: Conseil départemental des Vosges — service commande...”
Modalités de consultation du marché: sur rendez-vous après demande écrite adressée à l'adresse suivante: Conseil départemental des Vosges — service commande publique et achats — 8 rue de la Préfecture — 88000 Épinal (commandepublique@vosges.fr).
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 100-238973 (2020-05-19)