Renovation et extension de la salle Joël Larousse

Mairie de Limeil-Brevannes

Le marché a pour objet l'extension et la restructuration de la salle Joël Larousse.
Cette salle polyvalente servira pour des manifestations festives et au club d'escrime.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-04-30. L'appel d'offres a été publié le 2019-04-05.

Qui ?

• Mairie de Limeil-Brevannes

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-04-05	Avis de marché

Avis de marché (2019-04-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: MA19T19
Brève description:

Le marché a pour objet l'extension et la restructuration de la salle Joël Larousse. Cette salle polyvalente servira pour des manifestations festives et au club d'escrime.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Travaux de maçonnerie 📦
Couvertures 📦
Travaux de menuiserie 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de plomberie 📦
Peintures et revêtements muraux 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie de Limeil-Brévannes
Adresse postale: hôtel de ville CS 20001
Code postal: 94456
Commune postale: Limeil-Brévannes
Contact
Adresse Internet: http://http://www.limeil-brevannes.fr/ 🌏
Courrier électronique: commandepublique@limeil.fr 📧
Téléphone: +33 145107682 📞
URL des documents: http://limeil-brevannes.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://limeil-brevannes.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-04-05 📅
Date limite de soumission: 2019-04-30 📅
Date de publication: 2019-04-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 070-163961
Numéro JO-S: 70
Informations complémentaires

Le délai d'exécution est propre à chaque lot. Les délais de réalisation indiqués dans le planning prévisionnel sont des délais maximum. Les candidats pourront optimisés les délais dans leur offre.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché a pour objet l'extension et la restructuration de la salle Joël Larousse.

Cette salle polyvalente servira pour des manifestations festives et au club d'escrime.

Intitulé du lot: Vrd
Numéro du lot: 1
Brève description:

1) accès depuis le parking existant jusqu'à la plate-forme d'assise du bâtiment. Voie chantier — stockage et plate-forme pour intervention extérieur e des autres corps d'état;

2) plate-forme pour le bâtiment;

3) réseaux divers et réseau EP;

4) mise en forme définitive des abords, tous ouvrages réalisés (reprise terre végétale

et régalage);

5) travaux de démolition et dessouchage;

6) installation de chantier.

Durée de l'accord: 8 mois
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Gros œuvre.
Numéro du lot: 2
Brève description:

Le présent lot comprend notamment les travaux de démolitions, les plans d'exécution (étude BET structure), l'implantation et le piquetage du bâtiment, l'établissement des repères de niveaux, etc.

Intitulé du lot: Charpente — couverture — étanchéité — bardage
Numéro du lot: 3
Brève description:

Les travaux comprennent notamment:

— un examen et une étude précis de la charpente existante pour sa reprise par la nouvelle charpente définie dans le CCTP. Cet examen et cette étude devront découler sur des préconisations d'étayage de la charpente existante pour la démolition du mur existant par le lot en charge des démolitions,

— les travaux de structure bois et accessoires tels que définis dans le CCTP,

— etc.

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Numéro du lot: 4
Brève description:

Les travaux comprennent notamment les travaux de métallerie et accessoires tels que décrits dans le CCTP, les ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux dans les règles de l'art, la fourniture des plans d'exécution au charpentier.

Intitulé du lot: Cloisons doublage — menuiserie intérieure
Numéro du lot: 5
Brève description:

Les travaux comprennent notamment les études d'exécution, la fourniture des ouvrages et la pose des supports en bois constituant l'ossature primaire pour les faux plafonds (hors éléments prévus au lot charpente).

Intitulé du lot: Revêtements de sol
Numéro du lot: 6
Brève description:

Le présent lot comprend notamment les travaux de carrelages, de plinthes, de fourniture et la pose d'étanchéité sous faïence.

Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 7
Brève description:

Les travaux comprennent notamment les études d'exécution, les fourreaux en vide sanitaire, la mise à la terre, le raccordement aux réseaux de distribution publique…

Intitulé du lot: Plomberie — chauffage
Numéro du lot: 8
Brève description: Les travaux sont définis au CCTP.
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 9
Brève description:

Les travaux sont définis dans le dossier de consultation et notamment dans le CCTP, à l'article 3.1 du CCS du DUT 59.1.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-04-30 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://limeil-brevannes.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://limeil-brevannes.e-marchespublics.com 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77068
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Paris — préfecture de la région IDF
Adresse postale: 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris
Code postal: 75911
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Melun
Source: OJS 2019/S 070-163961 (2019-04-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)