Il s'agit d'un marché de travaux ayant pour objet le remplacement progressif des éléments du GTC. La GTC (gestion technique centralisée) actuellement installée sur les sites de l'université de Poitiers est constituée d'éléments obsolètes: carte NCRS, interface NICO, unité centrale NRU de marque Siemens (anciennement Landis & Staefa).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-07-08.
L'appel d'offres a été publié le 2019-06-11.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Remplacement des automates constituant la GTC des sites universitaires de Poitiers
2019A207T”
Produits/services: Services de réparation et d'entretien d'installations électriques de bâtiment📦
Brève description:
“Il s'agit d'un marché de travaux ayant pour objet le remplacement progressif des éléments du GTC. La GTC (gestion technique centralisée) actuellement...”
Brève description
Il s'agit d'un marché de travaux ayant pour objet le remplacement progressif des éléments du GTC. La GTC (gestion technique centralisée) actuellement installée sur les sites de l'université de Poitiers est constituée d'éléments obsolètes: carte NCRS, interface NICO, unité centrale NRU de marque Siemens (anciennement Landis & Staefa).
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments📦
Lieu d'exécution: France🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Tous les sites de l'université de Poitiers.
Description du marché:
“Il s'agit d'un marché de travaux ayant pour objet le remplacement progressif des éléments du GTC. La GTC (gestion technique centralisée) actuellement...”
Description du marché
Il s'agit d'un marché de travaux ayant pour objet le remplacement progressif des éléments du GTC. La GTC (gestion technique centralisée) actuellement installée sur les sites de l'université de Poitiers est constituée d'éléments obsolètes: carte NCRS, interface NICO, unité centrale NRU de marque Siemens (anciennement Landis & Staefa).
Ces différents constituants ne sont plus fabriqués depuis 2006 et les pièces de rechanges non disponibles depuis fin 2013.
Le but du présent document est de réaliser une consultation d'entreprises permettant ainsi de réaliser les travaux nécessaires aux remplacements progressifs de tous les éléments de la GTC obsolètes en prenant en compte:
— les contraintes techniques
— les besoins de fonctionnement (performances à atteindre, vitesse de communication, etc.)
— les évolutions en adéquation avec les futures opérations immobilières
— le phasage actuellement, l'architecture GTC de l'université se décompose de la manière suivante:
—— une installation réseau primaire — production Biomasse,
—— une installation réseau secondaire — installations de Chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et autres installations techniques des bâtiments.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-07-08
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2019-07-08
13:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): 14 allée Jean Monnet — 86000 Poitiers.
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Poitiers
Adresse postale: Hôtel Gilbert, 15 rue de Blossac, BP 541
Commune postale: Poitiers Cedex
Code postal: 86020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 549607619📞
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr📧
Fax: +33 549606809 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Adresse postale: Préfecture de la région Aquitaine, 4b esplanade Charles de Gaule
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556906530📞 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Poitiers
Adresse postale: Hôtel Gilbert, 15 rue de Blossac, BP 541
Commune postale: Poitiers Cedex
Code postal: 86020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 549607619📞
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr📧
Fax: +33 549606809 📠
Source: OJS 2019/S 112-274114 (2019-06-11)