Relance lot 2 — clos-couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise Michel avec opération ciblée concernant le lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne (94)
Relance lot 2 — clos-couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise Michel avec opération ciblée concernant le lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne (94), après la déclaration sans suite de la consultation initiale pour le motif d'intérêt général suivant: insuffisance de concurrence.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-01-13.
L'appel d'offres a été publié le 2019-12-05.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Relance lot 2 — clos-couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise Michel avec opération ciblée concernant le lycée...”
Titre
Relance lot 2 — clos-couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise Michel avec opération ciblée concernant le lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne (94)
1900634R2
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Relance lot 2 — clos-couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise Michel avec opération ciblée concernant le lycée...”
Brève description
Relance lot 2 — clos-couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise Michel avec opération ciblée concernant le lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne (94), après la déclaration sans suite de la consultation initiale pour le motif d'intérêt général suivant: insuffisance de concurrence.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Poses de portes et de fenêtres📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée Louise Michel/lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne.
Description du marché:
“Relance lot 2 — clos couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise Michel avec opération ciblée sur le lycée Langevin-Wallon à...”
Description du marché
Relance lot 2 — clos couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise Michel avec opération ciblée sur le lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne (94).
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 40
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“La sélection des candidatures retenues pour participer à la négociation après analyse sera réalisée selon les articles R. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
La sélection des candidatures retenues pour participer à la négociation après analyse sera réalisée selon les articles R. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20 du code de la commande publique. Les critères de sélection sont décrits à l'article XIV du règlement de la consultation. Le pouvoir adjudicateur retiendra 5 candidatures pour participer à la procédure de négociation, sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures recevables. Dans l'hypothèse où le nombre de candidats admis à la négociation s'avérerait moindre que les 5 prévus, la procédure suivra néanmoins son cours.
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Voir rubrique VI.3).
Description
Informations complémentaires:
“Des PSE sont prévues et doivent être obligatoirement remises. Le candidat qui ne remettra pas une offre de base ainsi que les PSE verra son offre déclarée...”
Informations complémentaires
Des PSE sont prévues et doivent être obligatoirement remises. Le candidat qui ne remettra pas une offre de base ainsi que les PSE verra son offre déclarée irrégulière:
— lot 2b Lm: ouvrant de confort et/ou désenfumage devient VEC sur façade T1d capot-serreur devient VEC sur façades T4 capot-serreur devient VEC sur façades T5,
— lot 2b LW: capot-serreur devient VEC sur façade T2.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Liste et description succincte des conditions:
— DUME ou la lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC1) et...”
Liste et brève description des conditions
Liste et description succincte des conditions:
— DUME ou la lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (relative aux interdictions de soumissionner) conforme à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique: «Le candidat produit à l'appui de sa candidature: 1) une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail;»
— inscription sur un registre du commerce.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Liste et description succincte des critères de sélection: chiffre d'affaires annuel général sur les 3 derniers exercices chiffre d'affaires annuel dans le...”
Liste et brève description des critères de sélection
Liste et description succincte des critères de sélection: chiffre d'affaires annuel général sur les 3 derniers exercices chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices assurance contre les risques professionnels lorsque les informations concernant le chiffre d'affaires (général ou par domaine d'activité) ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, indiquer la date à laquelle l'opérateur économique a été créé ou a commencé son activité.
“Chiffre d'affaires annuel minimum: lot 2 clos-couvert — distributions — finitions: 27 000 000 EUR. Toute candidature qui ne justifierait pas du chiffre...”
Chiffre d'affaires annuel minimum: lot 2 clos-couvert — distributions — finitions: 27 000 000 EUR. Toute candidature qui ne justifierait pas du chiffre d'affaires minimal ci-dessus précisé sera éliminée.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“i) description des principaux travaux exécutés antérieurement sur les 3 derniers exercices;
ii) 3 références spécifiant le stade de l'opération (en chantier...”
Liste et brève description des critères de sélection
i) description des principaux travaux exécutés antérieurement sur les 3 derniers exercices;
ii) 3 références spécifiant le stade de l'opération (en chantier ou réalisé), la SHON, la surface utile ou la surface de plancher traitée, l'année, la durée des travaux, le coût, le nom du maître d'ouvrage, intervention en site occupé ou non et la nature de l'ouvrage. Les références présentées doivent être de moins de 10 ans, en chantier ou livrées. Dans ce cadre, les montants de travaux devront obligatoirement être exprimés par les candidats en valeur de prix juin 2019;
iii) titres d'études et professionnels;
iv) effectifs moyens annuels sur les 3 derniers exercices.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Lot 2: qualibat 1233, 2151, 2112, 2212, 2413, 3522, 3532, 3722, 4413, 4421, certificat de conformité permettant d'apposer le marquage CE sur les éléments...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Lot 2: qualibat 1233, 2151, 2112, 2212, 2413, 3522, 3532, 3722, 4413, 4421, certificat de conformité permettant d'apposer le marquage CE sur les éléments structuraux en acier (obligatoire depuis le 1.7.2014) qualibat 4711, 3213, 4412 ou références équivalentes.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 196-475179
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-01-13
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“Le présent marché comprend:
— une tranche ferme portant sur la restructuration globale du lycée Louise Michel,
— une tranche optionnelle portant sur...”
Le présent marché comprend:
— une tranche ferme portant sur la restructuration globale du lycée Louise Michel,
— une tranche optionnelle portant sur l'opération ciblée concernant le lycée Langevin-Wallon.
Les travaux de la tranche optionnelle s'inscriront dans le délai global de la tranche ferme et seront coordonnés et réalisés par les mêmes entreprises. Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122- 7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées, dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. La réalisation d'une visite sur site sera obligatoire pour les candidats retenus pour négocier. Les modalités d'organisation des visites seront précisées dans le règlement de la consultation en phase offres.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 238-582688 (2019-12-05)
Avis d'attribution de marché (2021-06-30) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Île-de-France — construction durable.fr
Adresse postale: 90-92 avenue du Général-Leclerc
Personne de contact:
“Région Île-de-France, représentée par le mandataire Île-de-France Construction durable”
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Relance lot 2 — clos couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise-Michel avec opération ciblée concernant le lycée...”
Titre
Relance lot 2 — clos couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise-Michel avec opération ciblée concernant le lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne (94)
1900634R2
Afficher plus
Brève description:
“Relance lot 2 — clos couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise-Michel avec opération ciblée concernant le lycée...”
Brève description
Relance lot 2 — clos couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise-Michel avec opération ciblée concernant le lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne (94), après la déclaration sans suite de la consultation initiale pour le motif d'intérêt général suivant: insuffisance de concurrence.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 23 810 000 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée Louise-Michel/Lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne.
Description du marché:
“Relance lot 2 — clos couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise-Michel avec opération ciblée concernant le lycée...”
Description du marché
Relance lot 2 — clos couvert — marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise-Michel avec opération ciblée concernant le lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne (94).
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au vu du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Informations sur les options
Description des options: Voir rubrique Vi.3.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 238-582688
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 1900634R2
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Lot 2: clos couvert
Date de conclusion du contrat: 2021-05-27 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Demathieu et Bard
Adresse postale: 36 rue du Séminaire, bâtiment G5c
Commune postale: Chevilly-Larue
Code postal: 94550
Pays: France 🇫🇷
Région: Val-de-Marne🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 23 810 000 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Commune postale: Paris Cedex 4
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Commune postale: Paris Cedex 4
Source: OJS 2021/S 127-335762 (2021-06-30)