Marchés de travaux pour l'extension et la restructuration de l'UFR Médecine — site de Nîmes

Languedoc Roussillon Aménagement

Les travaux sont décomposés en 17 lots qui font l'objet d'une consultation par lots séparés. Les lots 1 «Démolition, déconstruction» et 15 «VRD» ont déjà fait l'objet d'une consultation préalable. La présente consultation ne concerne donc que les lots 2 à 14 et 16. Les travaux font l'objet de 4 tranches (1 tranche ferme décomposée en 3 phases et 3 tranches optionnelles) définies à l'article 2.4 du règlement de la consultation. Le lot 3 «Étanchéité» comporte 2 variantes obligatoires en tranche ferme. Le lot 5a «Métallerie» comporte 1 variante obligatoire en tranche ferme. Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-05-27. L'appel d'offres a été publié le 2019-04-25.

Qui ?

• Languedoc Roussillon Aménagement

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Languedoc-Roussillon › Gard

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-04-25	Avis de marché

Avis de marché (2019-04-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 843 TVX AOO
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de façade 📦
Pose de garde-corps 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de pose de plaques de plâtre 📦
Carrelages 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gard 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Languedoc Roussillon Aménagement
Adresse postale: 117 rue des États Généraux — CS 19536
Code postal: 34961
Commune postale: Montpellier
Contact
Adresse Internet: https://segard.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: celine.albouy@territoire30.com 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_h_6L9yB4F- 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_h_6L9yB4F- 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-04-25 📅
Date limite de soumission: 2019-05-27 📅
Date de publication: 2019-04-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 083-196315
Numéro JO-S: 83
Informations complémentaires

Variantes obligatoires: PSE 1: terrasse en dallettes carrelage au lieu de dallettes béton. PSE 2: terrasse en dallettes bois au lieu de dallettes béton.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Lot nº 2: gros œuvre
Numéro du lot: 2
Brève description: Gros œuvre.
Durée de l'accord: 36 mois
Description des options:

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

Intitulé du lot: Lot nº 3: étanchéité
Numéro du lot: 3
Brève description: Étanchéité.
Informations complémentaires:

Variantes obligatoires: PSE 1: terrasse en dallettes carrelage au lieu de dallettes béton. PSE 2: terrasse en dallettes bois au lieu de dallettes béton.

Intitulé du lot: Lot nº 4: façades
Numéro du lot: 4
Brève description: Façades.
Intitulé du lot: Lot 5a: métallerie
Numéro du lot: 05A
Brève description: Métallerie.
Description des renouvellements:

Informations complémentaires:

Variante obligatoire: PSE 3: remplacement du bardage type Rockpanel par du bardage bois.

Intitulé du lot: Lot 5b: résille
Numéro du lot: 05B
Brève description: Résille.
Intitulé du lot: Lot nº 6: menuiseries extérieures
Numéro du lot: 06
Brève description: Menuiseries extérieures.
Intitulé du lot: Lot nº 7: menuiseries intérieures
Numéro du lot: 07
Brève description: Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Lot nº 8: doublages — cloisons — faux plafonds — peinture
Numéro du lot: 08
Brève description: Doublages — cloisons — faux plafonds — peinture.
Intitulé du lot: Lot nº 9: carrelage — faïence
Numéro du lot: 09
Brève description: Carrelage — faïence.
Intitulé du lot: Lot nº 10: sols souples
Numéro du lot: 10
Brève description: Sols souples.
Intitulé du lot: Lot nº 11: ascenseur
Numéro du lot: 11
Brève description: Ascenseur.
Intitulé du lot: Lot nº 12: plomberie — sanitaires
Numéro du lot: 12
Brève description: Plomberie — sanitaires.
Intitulé du lot: Lot nº 13: chauffage — ventilation — climatisation
Numéro du lot: 13
Brève description: Chauffage — ventilation — climatisation.
Intitulé du lot: Lot nº 14: électricité courants forts et faibles
Numéro du lot: 14
Brève description: Électricité courants forts et faibles.
Intitulé du lot: Lot nº 16 mobilier amphi
Numéro du lot: 16
Brève description: Mobilier amphi.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Cf. article 3.2.1 du règlement de la consultation:

Soit: l'annexe nº 1, jointe au règlement de la consultation, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives demandées. Cette annexe permettra d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.

Soit: une lettre de candidature (DC1 ou équivalent), comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. En l'absence du DC1, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Le cas échéant, la copie du jugement pour les entreprises en redressement judiciaire. Ainsi que l'ensemble des documents mentionnés aux III.I.2) et III.I.3) ci-dessous.

Situation économique et financière:

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (DC2).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Adéquation avec l'objet du marché.
Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— attestations détaillées d'assurances responsabilités civiles professionnelle,

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Des certificats de qualifications professionnelles. Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont l'adéquation des garanties et capacités techniques, financières et professionnelles avec l'objet et l'ampleur du marché.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-05-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société d'économie mixte
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://segard.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_h_6L9yB4F- 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Segard
Adresse postale: 442 rue Georges Besse
Commune postale: Nîmes Cedex 01
Code postal: 30035
Point de contact: Céline Albouy
Pays: Gard 🏙️
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_h_6L9yB4F- 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le maître d'ouvrage est l'université de Montpellier — 163 rue Auguste Broussonnet — 34090 Montpellier. Le groupement LRA (mandataire)/Segard agit en qualité de mandataire du maître d'ouvrage. La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en vertu des articles L. 2324-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Durée du marché: les délais d'exécution de chacune des tranches sont fixés comme suit: tranche ferme: 24 mois (y compris période de préparation) à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux de la tranche ferme; tranche optionnelle 1: 10,5 mois (dont 1 mois de période de préparation); tranche optionnelle 2: 2,5 mois (dont 2 semaines de période de préparation); tranche optionnelle 3: 2,5 mois (dont 2 semaines de période de préparation). Les délais d'exécution des tranches optionnelles partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée. En cas d'affermissement de tranches dans le temps: le délai contractuel de l'ensemble des travaux sera au maximum de 36 mois. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au planning prévisionnel d'exécution. Aucune forme de groupement n'est imposée. Si le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Visite du site (cf. article 2.14 du règlement de la consultation): les candidats répondant aux lots 2, 12, 13 et 14 doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché dans les conditions suivantes: rendez-vous directement sur le site au 186 chemin du Carreau de Lanes — 30900 Nîmes. Les visites auront lieu exclusivement le 10.5.2019 à 10:00 et à 14:00. À l'issue de cette visite obligatoire, les candidats signeront sur place un registre de visite. Pour les candidats répondant aux autres lots, la visite du site est recommandée, mais n'est pas obligatoire et ne fera pas l'objet d'une attestation de passage. Les niveaux de capacité professionnelle demandés aux candidats sont ceux indiqués ci-après: lot nº 2: qualifications 2112-2121-2151 ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans; lot nº 3: qualifications 3211 ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans; lot nº 4: qualifications 2121-7132 ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans; lot nº 5a: qualifications 4412-4421 ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans; lot nº 5b: qualifications 4412-4421 ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans, lot nº 6: qualifications 3512 ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans; lot nº 7: qualifications 4312 ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans; lot nº 8: qualifications 4112-4131 ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans; lot nº 9: qualifications 6311 ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans; lot nº 10: qualifications 6222 ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans; lot nº 12: qualifications 5113 ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans; lot nº 13: qualifications 5114-5312-5322-5342-5353 ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans; lot nº 14: qualifications: installations électriques MGTI: Moyen et gros tertiaire-industrie. Courants faibles TC: Télécommunications ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans. Les entreprises pourront justifier de leurs niveaux de capacité par tout autre moyen de preuve équivalent. Conditions de remise des offres: confère article 6 du règlement de la consultation.

Informations complémentaires

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex 2
Code postal: 30063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 083-196315 (2019-04-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)