Marché de travaux pour la création du Centre national des phares à Brest

Société d'aménagement du Finistère

Le projet du Centre national des phares, porté par le Conseil départemental du Finistère, consiste à créer différents espaces d'exposition et de médiation, valorisant le domaine des phares et balises au sein d'une ancienne criée située sur le port de Brest avec 740 m de surface créées et 1 680 m de travaux de restructuration. Cette opération de travaux est divisée en 22 lots. La présente consultation concerne uniquement les lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 et 16. Le lot 1 est attribué et en cours d'exécution. Les lots 11 et 13 font l'objet d'une consultation en parallèle en procédure adaptée. Les Lots scénographiques 17 à 22 seront lancés dans le cadre d'une consultation ultérieure.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-12-17. L'appel d'offres a été publié le 2019-11-15.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2019-11-15 Avis de marché
2019-12-03 Informations complémentaires
Avis de marché (2019-11-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: SAFI-CD VPE241019
Brève description:
Le projet du Centre national des phares, porté par le Conseil départemental du Finistère, consiste à créer différents espaces d'exposition et de médiation, valorisant le domaine des phares et balises au sein d'une ancienne criée située sur le port de Brest avec 740 m
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Travaux de construction d'ouvrages 📦
Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Installation de cloisons 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Finistère 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'aménagement du Finistère
Adresse postale: 4 rue du 19 mars 1962
Code postal: 29018
Commune postale: Quimper Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.safi29.fr 🌏
Courrier électronique: virginie.perrot@safi29.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_xiQ-MIC1Wq 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_xiQ-MIC1Wq 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-11-15 📅
Date limite de soumission: 2019-12-17 📅
Date de publication: 2019-11-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 224-548604
Numéro JO-S: 224
Informations complémentaires
Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes: — une lettre de candidature (DC1 ou équivalent), — une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, — l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale. La présente consultation intègre une clause obligatoire d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi en vertu des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics issues des articles L. 2112-2 et L. 2112-4 du code de la commande publique. Les conditions d'application sont consignées dans le règlement de la consultation et son annexe. Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. La durée d'exécution des marchés à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de 20 mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés légaux, les jours d'intempéries prévisibles. Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la plate-forme de téléchargement à l'adresse suivante: http://safi.achatpublic.com sous la référence SAFI-CD 241019 (tout échange électronique se fera également via la plate-forme de téléchargement). Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en février 2020.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Numéro du lot: 02
Brève description:
Installations de chantier — démolitions — confortement structurel — fondations — gros-œuvre — finition sols béton.
Valeur estimée hors TVA: 1 606 206 EUR 💰
Durée de l'accord: 20 mois
Numéro du lot: 03
Brève description: Structure métallique — couverture.
Valeur estimée hors TVA: 185 960 EUR 💰
Numéro du lot: 04
Brève description: Étanchéité.
Valeur estimée hors TVA: 135 799 EUR 💰
Numéro du lot: 05
Brève description: Façade: menuiseries extérieures et vêture.
Valeur estimée hors TVA: 650 582 EUR 💰
Numéro du lot: 06
Brève description: Menuiseries intérieures.
Valeur estimée hors TVA: 150 610 EUR 💰
Numéro du lot: 07
Brève description: Cloisons — doublages.
Valeur estimée hors TVA: 246 221 EUR 💰
Numéro du lot: 08
Brève description: Faux plafonds.
Valeur estimée hors TVA: 234 020 EUR 💰
Numéro du lot: 09
Brève description: Revêtements de sols — carrelage.
Valeur estimée hors TVA: 148 856 EUR 💰
Numéro du lot: 10
Brève description: Peinture.
Valeur estimée hors TVA: 130 454 EUR 💰
Numéro du lot: 12
Brève description: CVCD.
Valeur estimée hors TVA: 561 830 EUR 💰
Numéro du lot: 14
Brève description: Électricité CFO/CFA.
Valeur estimée hors TVA: 560 730 EUR 💰
Numéro du lot: 15
Brève description: Appareils élévateurs.
Valeur estimée hors TVA: 158 334 EUR 💰
Numéro du lot: 16
Brève description: VRD — aménagements extérieurs.
Valeur estimée hors TVA: 307 727 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Liste et description succincte des critères de sélection: les pièces permettant l'évaluation de leur expérience: liste des chantiers des 5 dernières années avec coût de ces interventions, lieu d'exécution des travaux, année d'achèvement, indication du maître d'ouvrage et décomposition des principales prestations rentrant dans ces travaux, ce listing pourra être appuyé d'attestations de bonne exécution par les maîtres d'ouvrage y correspondant pour les travaux les plus importants. Chiffre d'affaires des 3 dernières années.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Liste et description succincte des critères de sélection:
— capacités professionnelles: le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle Qualibat ou équivalent ou par des références de travaux détaillées et précises attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat,
Afficher plus
— capacités techniques: liste de l'ensemble du matériel et outillage possédé par l'entreprise pour des chantiers de même nature et des effectifs moyens annuels de l'entreprise dans laquelle sera précisé le personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-12-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_xiQ-MIC1Wq 🌏

Référence
Informations complémentaires
Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes:
— une lettre de candidature (DC1 ou équivalent),
— une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,
Afficher plus
— l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
La présente consultation intègre une clause obligatoire d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi en vertu des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics issues des articles L. 2112-2 et L. 2112-4 du code de la commande publique. Les conditions d'application sont consignées dans le règlement de la consultation et son annexe. Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. La durée d'exécution des marchés à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de 20 mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés légaux, les jours d'intempéries prévisibles. Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la plate-forme de téléchargement à l'adresse suivante: http://safi.achatpublic.com sous la référence SAFI-CD 241019 (tout échange électronique se fera également via la plate-forme de téléchargement). Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en février 2020.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 224-548604 (2019-11-15)
Informations complémentaires (2019-12-03)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le projet du Centre national des Phares, porté par le conseil départemental du Finistère, consiste à créer différents espaces d'exposition et de médiation, valorisant le domaine des phares et balises au sein d'une ancienne criée située sur le port de Brest avec 740 m
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'ouvrages 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 4 rue du 19 Mars 1962

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-12-03 📅
Date limite de soumission: 2020-01-15 📅
Date de publication: 2019-12-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 236-577751
Se réfère à l'avis: 2019/S 224-548604
Numéro JO-S: 236
Source: OJS 2019/S 236-577751 (2019-12-03)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Bretagne Bretagne Finistère
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations... Travaux d'installation...