Marché de travaux pour la construction d'un nouveau collège à Saint-Renan (29) — relance du lot 13 peinture. L'ensemble des autres lots est déjà attribué

Société d'aménagement du Finistère

Marché de travaux — lot 13 peinture, signalétique, pour la construction d'un nouveau collège à Saint-Renan (29). Le projet envisage la construction d'un collège neuf d'une capacité de 700 élèves, répartis en 26/27 divisions. Parcelle concernée par le projet de 21 799 m à aménager comprenant les espaces de desserte des transports en commun (15 cars scolaires), les stationnements, les flux de véhicules, cycles et piétons, les aménagements extérieurs liés aux activités du collège (2 terrains de sports extérieurs notamment), la construction des bâtiments (surface utile hors circulations et hors préaux de 4 427 m). Cette opération est divisée en 20 lots.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-11-12. L'appel d'offres a été publié le 2019-10-10.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Fiel

Qui ?

• Société d'aménagement du Finistère

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture

Où ?

• Bretagne › Finistère

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-10-10	Avis de marché
2020-02-19	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-10-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: SAFI-CD/ELV101019
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de peinture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Finistère 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'aménagement du Finistère
Adresse postale: 4 rue du 19 Mars 1962
Code postal: 29018
Commune postale: Quimper Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.safi29.fr 🌏
Courrier électronique: eric.levaillant@safi29.fr 📧
URL des documents: http://www.safi.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_CXxNjEAX8N 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-10 📅
Date limite de soumission: 2019-11-12 📅
Date de publication: 2019-10-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 199-482668
Numéro JO-S: 199
Informations complémentaires

Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes: — une lettre de candidature (DC1 ou équivalent), — une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, — l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale. La présente consultation intègre une clause obligatoire d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi en vertu des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics issues des articles L. 2112-2 et L. 2112-4 du code de la commande publique. Les conditions d'application sont consignées dans le règlement de la consultation et son annexe. Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. La durée d'exécution des marchés à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de 17 mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés, 10 jours d'intempéries. Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la plate-forme de téléchargement à l'adresse suivante: http://safi.achatpublic.com sous la référence Safi-Cd/Elv101019 (tout échange électronique se fera également via la plate-forme de téléchargement). Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en juillet 2020.

Informations complémentaires

Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes:

— une lettre de candidature (DC1 ou équivalent),

— une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,

— l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.

La présente consultation intègre une clause obligatoire d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi en vertu des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics issues des articles L. 2112-2 et L. 2112-4 du code de la commande publique. Les conditions d'application sont consignées dans le règlement de la consultation et son annexe. Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. La durée d'exécution des marchés à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de 17 mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés, 10 jours d'intempéries. Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la plate-forme de téléchargement à l'adresse suivante: http://safi.achatpublic.com sous la référence Safi-Cd/Elv101019 (tout échange électronique se fera également via la plate-forme de téléchargement). Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en juillet 2020.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 190 400 EUR 💰
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 1
Informations sur les lots: Néant.
Numéro du lot: 13
Brève description: Peinture, signalétique.
Valeur estimée hors TVA: 190 400 EUR 💰
Durée de l'accord: 17 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Saint-Renan.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

— les pièces permettant l'évaluation de leur expérience: liste des chantiers des 5 dernières années avec coût de ces interventions, lieu d'exécution des travaux, année d'achèvement, indication du maître d'ouvrage et décomposition des principales prestations rentrant dans ces travaux, ce listing pourra être appuyé d'attestations de bonne exécution par les maîtres d'ouvrage y correspondant pour les travaux les plus importants,

— capacités financières: chiffre d'affaires des 3 dernières années.

Capacité technique et professionnelle:

— capacités professionnelles: le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle Qualibat ou équivalent ou par des références de travaux détaillées et précises attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat,

— capacités techniques: liste de l'ensemble du matériel et outillage possédé par l'entreprise pour des chantiers de même nature et des effectifs moyens annuel de l'entreprise dans lequel sera précisé le personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2019-11-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: http://www.safi.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes:

— une lettre de candidature (DC1 ou équivalent),

— une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,

— l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.

La présente consultation intègre une clause obligatoire d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi en vertu des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics issues des articles L. 2112-2 et L. 2112-4 du code de la commande publique. Les conditions d'application sont consignées dans le règlement de la consultation et son annexe. Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. La durée d'exécution des marchés à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de 17 mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés, 10 jours d'intempéries. Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la plate-forme de téléchargement à l'adresse suivante: http://safi.achatpublic.com sous la référence Safi-Cd/Elv101019 (tout échange électronique se fera également via la plate-forme de téléchargement). Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en juillet 2020.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 199-482668 (2019-10-10)

Avis d'attribution de marché (2020-02-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 143528.03 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-02-19 📅
Date de publication: 2020-02-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 036-084333
Se réfère à l'avis: 2019/S 199-482668
Numéro JO-S: 36

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-02-06 📅
Nom: Fiel
Adresse postale: ZA Ker Eol
Commune postale: Plouguin
Code postal: 29830
Pays: France 🇫🇷
Finistère 🏙️
Adresse Internet: https://www.safi29.fr 🌏
Valeur totale du marché: 143528.03 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Source: OJS 2020/S 036-084333 (2020-02-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)